2025迈威低压电缆敷设工程施工合同

第6页共6页2025迈威低压电缆敷设工程施工合同合同编号：签订地点：签订日期：发包方（甲方）：地址：法定代表人：联系电话：承包方（乙方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方将“2025迈威低压电缆敷设工程”发包给乙方施工，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025迈威低压电缆敷设工程1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于低压电缆的开沟、敷设、接头制作、接地安装、电缆终端制作、标识牌安装等。1.4工程范围：（具体范围详见附件一《工程范围及施工图纸》）。1.5工程规模：敷设电缆总长度约为米，具体以施工图纸为准。第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：日历天（包括法定节假日）。2.4因甲方原因、不可抗力因素或设计变更导致的停工，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。2.5乙方应在开工前向甲方提交施工进度计划表，经甲方审核后方可实施。第三条质量标准3.1工程质量标准：符合《电缆敷设工程验收规范》（GB50168-2025）及国家相关标准。3.2乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。3.3工程验收标准：以甲方验收合格为准，若不符合标准，乙方应无条件返工，直至验收合格。第四条合同价款4.1合同总价：人民币元（大写：元整）。4.2价款组成：包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润及其他相关费用。4.3价款调整：除甲方原因导致的设计变更或工程量增加外，合同总价不得调整。4.4付款方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元；（2）进度款：工程完成%后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元；（4）质保金：合同总价的%，即人民币元，于质保期满后日内无质量问题一次性支付。第五条双方的权利与义务甲方的权利与义务：5.1负责提供施工场地、施工图纸及相关文件，并确保乙方进场施工的条件具备。5.2指派专人负责施工现场管理，协调乙方与相关方的关系。5.3按时支付工程款，不得无故拖延或拒付。5.4参与工程验收，对施工质量、进度进行监督。乙方的权利与义务：5.5按时进场施工，严格按照施工图纸、技术标准和安全操作规程进行作业。5.6负责施工期间的安全管理，确保施工人员、设备及第三方的安全，若发生安全事故，乙方承担全部责任。5.7负责施工材料的采购、保管及验收，确保材料符合国家质量标准。5.8工程竣工后，及时向甲方提交竣工验收报告及相关资料，并配合甲方进行验收。5.9负责工程的售后服务，质保期内对工程质量问题进行无偿维修。第六条工程验收6.1验收标准：以本合同约定的质量标准及施工图纸为准。6.2验收程序：工程竣工后，乙方书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后日内组织验收。6.3若验收不合格，乙方应根据甲方意见进行整改，整改费用由乙方承担。6.4验收合格后，双方签署《工程竣工验收单》。第七条质量保修7.1质保期：自工程竣工验收合格之日起个月。7.2保修范围：因乙方施工原因造成的质量问题。7.3在质保期内，乙方接到甲方维修通知后小时内到达现场，并在日内完成维修。7.4若乙方未能及时维修，甲方有权委托第三方进行维修，费用由乙方承担。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按应付金额的%支付违约金；（2）未能提供施工条件导致工期延误，乙方有权顺延工期，甲方承担窝工损失。8.2乙方违约责任：（1）未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金；（2）施工质量不符合约定标准，乙方应返工至合格，返工费用由乙方承担；（3）施工期间发生安全事故，乙方承担全部责任及赔偿费用。第九条争议解决9.1合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。发包方（甲方）：