涉外建设工程施工合同

涉外建设工程施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方邮箱]。乙方（承包方）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方邮箱]。第二章：工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于[详细工程施工内容，如建筑主体施工、装修工程等]4.工程规模：建筑面积[具体面积]，工程总造价[具体金额]。第三章：合同价款与支付1.合同总价：人民币[具体金额]（大写：[大写金额]）。2.支付方式：采用[具体支付方式，如分期付款、进度款支付等]，具体如下：预付款：在合同签订后[具体天数]内，甲方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款。进度款：根据工程进度，乙方提交相应的工程进度报告和验收资料后，甲方在[规定时间]内支付相应的进度款，进度款比例为[具体比例]。竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[具体天数]内，甲方支付合同总价的[竣工款比例]作为竣工款。保修金：在工程竣工验收合格满[保修年限]后，如无质量问题，甲方将无息退还合同总价的[保修金比例]作为保修金。3.支付进度：基础工程完成后，支付合同总价的[基础工程进度款比例]。主体结构工程完成后，支付合同总价的[主体结构工程进度款比例]。装修工程完成后，支付合同总价的[装修工程进度款比例]。竣工验收合格后，支付竣工款。第四章：工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]，总工期为[具体天数]。3.工期延误及顺延：如因不可抗力、甲方原因或乙方原因导致工期延误，双方应协商确定顺延的工期。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。第五章：工程质量与验收1.工程质量标准：执行[具体质量标准，如国家现行标准、行业标准等]，并符合甲方的要求。2.验收程序：工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[规定时间]内组织验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应在规定时间内整改完毕，再次申请验收。3.质量缺陷及处理：如在工程保修期内出现质量缺陷，乙方应负责免费维修或更换。如因甲方使用不当或不可抗力导致的质量问题，乙方应协助甲方进行维修，费用由甲方承担。第六章：双方权利与义务1.甲方权利与义务：有权对工程进度、质量进行监督检查。应按合同约定支付工程价款。应提供必要的施工条件，如场地、水电等。应协助乙方处理与工程相关的外部关系。2.乙方权利与义务：有权要求甲方提供必要的施工条件。应按照合同约定的质量标准和工期完成工程施工。应负责工程的施工安全，如发生安全，应承担相应的责任。应保护施工现场的环境，避免对周围环境造成污染。第七章：工程变更1.变更的情形：如设计变更、工程量增加或减少等。2.变更的程序：如发生工程变更，乙方应及时通知甲方，甲方应在[规定时间]内组织相关单位进行审核，并发出变更通知。乙方应根据变更通知进行施工，如因变更导致工程价款增加或减少，双方应协商确定调整后的工程价款。3.变更的价款调整：如因工程变更导致工程价款增加或减少，双方应根据实际情况协商确定调整后的工程价款。如双方无法协商一致，可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行评估，评估结果作为调整工程价款的依据。第八章：违约责任1.双方违约情形及责任：如甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]向乙方支付违约金。如逾期超过[规定天数]，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担由此造成的损失。如乙方未按合同约定的质量标准和工期完成工程施工，应承担违约责任，每逾期一天，应按照合同总价的[逾期违约金比例]向甲方支付违约金。如逾期超过[规定天数]，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。2.违约金的计算与支付：违约金应在违约行为发生后[规定时间]内支付，如双方对违约金的支付方式有约定，应按照约定执行。如双方未约定违约金的支付方式，应按照法律规定执行。第九章：争议解决1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构或法院的选择：如双方选择仲裁解决争议，应明确约定仲裁机构；如双方选择诉讼解决争议，应明确约定管辖法院。第十章：其他条款1.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格并支付全部工程价款后终止。2.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。3.保密条款：双方应对合同内容及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密等予以保密，不得向第三方披露。4.通知与送达：双方在合同履行过程中相互发出的通知、文件等应采用书面形式，并按照合同约定的地址送达。如一方变更地址，应及时通知对方。5.合同份数及留存：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。第十一章：附则1.补充协议：如双方在合同履行过程中需要补充协议，应另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.合同附件：本合同附件包括但不限于[具体附件名称，如工程设计图纸、技术规范等]，附件与本合同具有同等法律效力。3.解释与适用：本合同的解释与适用应依据中华人民共和国法律。如法律、法规或政策发生变化，双方应协商确定是否对本合同进行修改。甲方（盖章）：____________________法定