建设工程扬尘治理费用协议模板合同7篇

建设工程扬尘治理费用协议模板合同7篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程扬尘治理工作事宜达成如下协议：一、协议目的为有效控制建设工程扬尘污染，改善环境质量，双方约定由乙方负责实施本工程扬尘治理措施，并承担相应费用。二、工程概况1.工程名称：_____________________________2.工程地点：_____________________________3.工程规模及内容：_____________________________三、扬尘治理费用1.扬尘治理费用总额：人民币________元（大写：_________________________元整）。2.支付方式：双方约定按照工程进度支付扬尘治理费用。具体支付节点及金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方总费用的____%作为预付款；（2）工程进行至一半时，甲方支付乙方总费用的____%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余费用。四、扬尘治理措施及要求1.乙方应按照国家和地方有关扬尘治理的规定和要求，制定详细的扬尘治理方案，并组织实施。2.乙方需设置围挡、覆盖尘土、安装喷淋系统、配备清扫设备等，确保施工现场扬尘得到有效控制。3.乙方应定期向甲方报告扬尘治理工作进展，及时沟通解决治理过程中出现的问题。五、甲方责任与义务1.甲方应按约定及时向乙方支付扬尘治理费用。2.甲方有权对乙方的扬尘治理工作进行监督检查，提出改进意见。3.甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方扬尘治理工作的顺利进行。六、乙方责任与义务1.乙方应严格按照本协议约定的扬尘治理措施和要求开展工作，确保施工现场扬尘得到有效控制。2.乙方应接受甲方的监督检查，及时整改存在的问题。3.乙方应确保使用的设备、材料符合相关标准和要求。4.乙方应妥善保管甲方提供的资料，未经甲方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。七、违约责任1.若甲方未按约定向乙方支付扬尘治理费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金，金额为应付金额的____%。2.若乙方未按照本协议约定的扬尘治理措施和要求开展工作，导致施工现场扬尘污染超标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。八、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议中的未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________法定代表人（签字）：___________ 法定代表人（签字）：___________日期：____年__月__日 日期：____年__月__日 联系电话：___________ 联系电话：___________ 地址：___________ 地址：___________ 等线加粗五号宋体左对齐书写或机打之后逐条进行解释签字和盖章划双线单独一列对条款不模糊严格核实按照正规格式修改内容和格式的书写样式并进行严格的核实以免发生法律问题在协议中添加如发包方信息不全等内容同时末尾条款还要留空白签署合同和加盖骑缝章的位置以证明真实性法律效力等事项请注意审阅和修改细节避免产生纠纷争议确保双方的权益得到合法保护。篇2甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保建设工程扬尘治理工作的顺利进行，明确甲、乙双方的权利和义务，特订立本协议。一、协议目的为加强建设工程扬尘治理工作，保障施工环境空气质量，维护社会公共利益，甲、乙双方共同约定并履行本协议规定的扬尘治理费用事项。二、工程概况工程名称：___________________工程地点：___________________建设单位：___________________（甲方）施工单位：___________________（乙方）工程内容：___________________（具体描述工程内容和范围）开工日期：___________________竣工日期：___________________三、扬尘治理费用事项1.费用标准：根据工程规模、施工环境等因素，经双方协商确定扬尘治理费用为人民币______元整（大写金额）。费用明细包括但不限于扬尘监测设备购置、扬尘治理措施实施、施工环境整治等。2.费用支付方式：甲方应按照合同约定支付扬尘治理费用。具体支付方式为：___________________（如分期支付，应明确支付时间和金额）。乙方应提供合法有效的发票。3.费用调整：如遇特殊情况，双方可协商调整扬尘治理费用。调整时应充分考虑施工环境、治理难度等因素。四、扬尘治理措施与责任划分1.乙方应按照国家和地方有关建设工程扬尘治理的规定和要求，制定具体的扬尘治理方案，并报甲方备案。方案应包括扬尘治理措施、设备配置、人员安排等内容。2.乙方应按照方案要求实施扬尘治理措施，确保施工现场扬尘得到有效控制。具体包括设置围挡、覆盖物料、安装喷淋系统、定期清扫等。甲方有权对施工现场的扬尘治理情况进行监督检查。如发现不符合要求的情况，乙方应立即整改。整改期间产生的费用由乙方承担。整改后仍不符合要求的，甲方有权扣除部分或全部扬尘治理费用。如因乙方未履行扬尘治理责任导致行政处罚等后果的，相关法律责任由乙方承担。如给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。若因甲方原因导致无法实施扬尘治理措施或影响施工进度的情形除外。双方应建立沟通机制共同应对相关问题。若因不可抗力因素导致不能履行协议的双方均不承担违约责任及损失赔偿责任双方协商解决并继续履行协议相关事宜）。合同中还约定保密条款适用法律及争议解决方式等内容以下简要列出：篇3甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程扬尘治理事宜达成如下协议：一、协议目的为有效防治建设工程扬尘污染，改善环境质量，甲乙双方共同合作，由乙方负责实施本建设工程扬尘治理措施，并承担相应费用。二、工程概况1.工程名称：__________。2.工程地点：__________。3.工程内容：__________。三、扬尘治理费用1.扬尘治理费用总额：人民币______元（大写：______元整）。2.费用支付方式：甲方应按照合同约定支付扬尘治理费用，具体支付节点和金额如下：（1）合同签订后______日内支付合同总额的______%；（2）工程进展至______%时，支付合同总额的______%；（3）工程完工并验收合格后______日内支付尾款。四、扬尘治理措施及责任1.乙方应按照国家和地方相关规定，制定具体的扬尘治理措施，确保工程在施工过程中达到环保要求。2.乙方应设立专职扬尘治理负责人，负责日常扬尘治理工作的组织、协调、监督和管理。3.乙方应配备相应的扬尘治理设施和设备，确保扬尘治理措施的有效实施。4.乙方应对施工现场的扬尘污染负全面责任，如因乙方原因造成扬尘污染超标，乙方应承担相应的法律责任。五、工程验收1.工程完工后，乙方应向甲方提交扬尘治理验收申请。2.甲方应在收到验收申请后______日内组织验收，并出具验收报告。3.如验收不合格，乙方应在规定期限内整改完毕，并承担整改费用。六、违约责任1.若因乙方原因未能按照合同约定完成扬尘治理工作，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.若甲方未按合同约定支付扬尘治理费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（发包方）：__________（盖章）法定代表人：__________委托代理人：__________篇4甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程扬尘治理工作事宜达成如下协议：一、协议目的为有效防治建设工程扬尘污染，改善环境质量，保障人民群众身体健康，甲方委托乙方承担本建设工程的扬尘治理工作。二、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________工期：_________________________（具体以开工许可证为准）三、费用约定1.扬尘治理费用明细：乙方根据工程规模、扬尘治理难度等因素向甲方提供详细的费用明细表，并经甲方确认后作为本协议附件。2.费用支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付扬尘治理费用，具体支付时间和金额按照附件中的费用明细表执行。3.费用调整条件：若因工程变更或其他不可抗力因素导致扬尘治理费用发生变化，双方应友好协商并签订书面补充协议。四、工作内容与要求1.乙方负责实施本建设工程的扬尘治理工作，包括但不限于扬尘监测、工地围挡、物料堆放覆盖、施工现场清洁等内容。2.乙方应按照国家相关标准和规范进行扬尘治理工作，确保工程质量符合甲方要求。3.乙方应按时向甲方报告扬尘治理工作进展，如遇重大问题应及时报告并采取相应措施。五、双方责任与义务1.甲方应按约定支付扬尘治理费用，并确保施工现场具备扬尘治理工作的基本条件。2.乙方应履行扬尘治理工作职责，确保工程质量，并遵守相关法律法规和甲方要求。3.若因乙方原因导致扬尘治理工作未能按时完成或未达到预期效果，乙方应承担违约责任。4.若因甲方原因导致乙方无法按时完成扬尘治理工作，甲方应承担相应责任。六、违约责任与解决方式1.若一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。2.若因违约产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________法定代表人（签字）：___________ 法定代表人（签字）：___________日期：___________ 日期：___________篇5甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就建设工程扬尘治理费用事宜达成如下协议：一、协议目的为加强建设工程扬尘治理，提高施工现场环境保护水平，明确扬尘治理费用的支付和承担方式，甲乙双方经友好协商，签订本协议。二、工程概况1.工程名称：__________。2.工程地点：__________。3.工程规模及内容：__________。三、扬尘治理费用明细1.扬尘治理费用包括：扬尘治理设备租赁费、材料购置费、人工费及其他相关费用。具体费用明细由甲乙双方根据实际情况约定。2.扬尘治理费用支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付扬尘治理费用，具体支付时间和金额按照双方约定执行。四、甲方责任与义务1.甲方应按照相关法律法规和规定，制定扬尘治理方案，确保施工现场扬尘治理工作顺利进行。2.甲方应按时支付扬尘治理费用，确保乙方正常工作。3.甲方应提供扬尘治理所需的资料和信息，协助乙方完成扬尘治理工作。五、乙方责任与义务1.乙方应按照甲方的要求，制定详细的扬尘治理方案和实施计划。2.乙方应确保施工现场扬尘治理设备的正常运行和维护，确保施工现场的扬尘达标排放。3.乙方应按照实际情况及时调整扬尘治理方案和实施计划，确保施工现场的环保安全。六、违约责任1.若甲方未按时支付扬尘治理费用，乙方有权停止扬尘治理工作，由此造成的损失由甲方承担。2.若乙方未按照协议要求完成扬尘治理工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。七、其他条款1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。经过双方协商一致，补充协议与本协议具有同等法律效力。篇6甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方委托乙方进行建设工程扬尘治理工作，为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为了有效控制建设工程中的扬尘污染，改善环境空气质量，提高文明施工水平，甲乙双方就本建设工程的扬尘治理费用达成协议。二、工程概况1.工程名称：______________________。2.工程地点：______________________。3.工程规模及内容：包括建筑物施工范围内的土方工程、建筑安装等。三、扬尘治理费用支付事项1.乙方根据甲方提供的工程图纸及现场实际情况制定扬尘治理方案，并经甲方审核同意后实施。2.甲方应按照工程进度支付扬尘治理费用给乙方。具体支付计划如下：____________。3.如因甲方原因导致工程停工，甲方应继续支付乙方已产生的扬尘治理费用。如因乙方原因造成工程停工，乙方应退还甲方已支付的未完成的扬尘治理费用。四、责任与义务1.甲方应提供必要的资料和条件，协助乙方实施扬尘治理方案。2.乙方应制定科学合理的扬尘治理方案，并按照方案实施。在施工过程中采取有效措施控制扬尘污染。3.甲乙双方应共同遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和政策。对于因违反相关规定造成的损失，由责任方承担。五、验收与考核1.工程完工后，乙方应向甲方提交扬尘治理工作汇报及验收申请。2.甲方应组织专业人员对乙方的扬尘治理工作进行考核和验收。如验收不合格，乙方应按要求整改至验收合格。六、违约责任1.若因乙方原因导致扬尘治理工作未能达到协议要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.若甲方未按协议约定支付扬尘治理费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。七、争议解决如双方在协议履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（发包方）：______________________（盖章）法定代表人：______________________（签字）日期：______________________乙方（承包方）：______________________（盖章）法定代表人：______________________（签字）日期：______________________篇7甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保建设工程扬尘治理工作的顺利进行，明确甲、乙双方的责任、权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为有效控制建设工程扬尘污染，改善环境质量，甲、乙双方共同合作，由乙方负责实施建设工程扬尘治理措施，并为此支付相关费用。二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________三、扬尘治理费用