有关建设工程监理合同的主要内容8篇_第1页
有关建设工程监理合同的主要内容8篇_第2页
有关建设工程监理合同的主要内容8篇_第3页
有关建设工程监理合同的主要内容8篇_第4页
有关建设工程监理合同的主要内容8篇_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

有关建设工程监理合同的主要内容8篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,提高工程质量与经济效益,甲方委托乙方对本工程进行监理。为此,甲乙双方遵循诚实、守信原则,达成以下监理合同协议。一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程质量要求:达到国家及地方现行质量标准的合格要求。工期要求:自合同签订之日起计算,工程总工期为_____天。二、监理工作内容及范围乙方承担甲方委托的监理工作包括但不限于以下内容:1.进度控制:确保工程进度按计划进行,协助甲方处理工程进度中的相关问题。2.质量控制:对工程质量进行检查与验收,确保工程质量符合要求。3.投资控制:协助甲方控制工程造价,对工程项目成本进行审查与监控。4.安全监管:监督施工现场安全管理工作,确保工程施工安全。5.合同管理:协助甲方进行工程合同管理,审查合同条款,处理合同争议。6.信息管理:负责工程相关信息的收集、整理与报告。7.协调沟通:协调甲方、施工单位及其他相关单位之间的沟通与联系。三、监理工作期限监理工作自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。四、监理费用及支付方式1.监理费用计算方式:按照工程总投资的一定比例计算,具体比例详见合同附件。2.支付方式:甲方按季度支付乙方监理费用,具体支付时间和金额详见合同附件。五、甲方的权利与义务1.甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。2.甲方应按时支付乙方监理费用,如未按约定支付,应承担违约责任。3.甲方应向乙方提供工程相关资料,确保乙方顺利开展监理工作。4.甲方应尊重乙方的专业意见与建议,重大决策应听取乙方意见。六、乙方的权利与义务1.乙方有权获得合同约定的监理费用。2.乙方应按时向甲方报告工程进度、质量、投资等方面的监理情况。3.乙方应根据甲方要求,提出合理化的建议与意见,协助甲方解决问题。4.乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露工程相关信息。七、违约责任及赔偿损失1.如因乙方原因导致监理工作未能按时完成,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失。2.如因甲方原因导致监理工作受到阻碍或延误,甲方应承担相应责任。3.如一方违反合同约定,导致合同无法继续履行,应向对方支付违约金,并赔偿由此造成的实际损失。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时,甲乙双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定事项1.本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字(盖章)之日起生效。3.本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(业主):____________________(签字/盖章)乙方(监理单位):____________________(签字/盖章)签订日期:____________________年____月____日签订地点:____________________篇2甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,提高工程质量,甲乙双方经友好协商,就本建设工程监理事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________二、监理范围与内容1.乙方负责甲方建设工程的监理工作。2.监理内容包括但不限于工程质量、进度、造价的监控,安全生产、文明施工的监督,工程资料的审查等。三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。四、监理费用及支付方式1.监理费用计算方式:根据工程规模、工期、监理难度等因素综合确定。2.监理费用支付周期:按工程进度分期支付。具体支付细节在补充协议中约定。五、甲方权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。2.甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方开展工作。3.甲方应尊重乙方的专业判断和建议,不得要求乙方违反法律法规和合同约定进行监理。六、乙方权利和义务1.乙方有权获得合理的监理费用。2.乙方应按照合同约定履行监理职责,客观公正地进行监理工作。3.乙方应及时向甲方报告工程进度、质量、造价等情况,提出合理化建议。4.乙方应保守甲方的商业秘密。七、违约责任1.若甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,并追究甲方的违约责任。2.若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任。3.因乙方原因导致工程质量问题或安全事故的,乙方应承担相应的法律责任。八、解决争议的方式及法律适用1.合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。九、其他约定事项1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。合同附件与本合同具有同等法律效力。3.未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同到期后,若工程未完工,双方可协商续签合同。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________法定代表人(签字):____________________日期:____________________日期:____________________篇3甲方(业主):________________乙方(监理单位):______________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对建设工程进行监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________________工程地点:__________________工程规模:__________________二、监理范围及内容1.乙方负责甲方建设工程的质量、进度、成本和安全监理。2.乙方应依据国家相关法律法规、技术规范以及甲方的要求,对工程建设全过程进行监督管理。3.乙方应参与工程的设计审查,并提出优化建议。4.乙方应监督施工单位的施工质量、进度和安全,确保工程按照设计要求进行施工。5.乙方应协助甲方进行工程验收,确保工程质量符合相关规定。三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。四、监理费用及支付方式1.监理费用:__________________。2.支付方式:甲方应按工程进度支付监理费用,具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付表》执行。五、甲方权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。2.甲方应按时支付监理费用。3.甲方应为乙方提供必要的办公条件和生活环境。4.甲方应尊重乙方的专业意见,不得要求乙方违反法律法规和合同约定进行监理。六、乙方权利和义务1.乙方有权获得监理费用。2.乙方应按时向甲方报告工程进度、质量和安全情况。3.乙方应对发现的问题及时提出整改意见,并督促施工单位进行整改。4.乙方应保守甲方的商业秘密和技术秘密。5.乙方不得与施工单位或其他相关单位串通损害甲方利益。七、违约责任1.若甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,并追究甲方的违约责任。2.若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任。若乙方行为造成甲方损失,甲方有权要求乙方赔偿损失。3.若甲乙双方因履行合同发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。篇4甲方(业主/建设单位):__________地址:_____________________________联系方式:__________________________乙方(监理单位):_________________地址:_____________________________联系方式:__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方委托乙方对建设工程进行监理事宜,达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程建设过程中的监理关系,规定双方的权利和义务,确保工程顺利进行。二、监理工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________工程监理范围及内容:__________________三、监理期限监理期限自合同签订之日起计算,至工程竣工验收合格并移交甲方为止。四、监理费用及支付方式1.监理费用:______元人民币(大写:______元整)。具体费用标准按国家有关规定及双方约定执行。2.支付方式:_____________________________。五、甲方的权利与义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。2.甲方应按时支付监理费用。3.甲方应提供与工程相关的必要资料,并确保资料的真实性和完整性。4.甲方应支持乙方履行监理职责,为乙方提供必要的工作条件。六、乙方的权利与义务1.乙方有权获得监理费用。2.乙方应按时向甲方报告工程进度、质量、安全等方面的监理情况。3.乙方应根据国家法律法规、规范标准以及甲方的要求,履行监理职责,确保工程顺利进行。4.乙方应对甲方提供的资料保密,未经甲方同意,不得泄露或用于其他用途。七、监理内容及要求1.工程进度管理:乙方应根据工程实际情况制定进度计划,监督施工单位按计划实施,确保工程按期完成。2.质量管理:乙方应对工程质量进行全面监控,确保工程质量符合国家相关标准及甲方的要求。3.安全管理:乙方应监督施工单位落实安全生产措施,确保工程施工安全。4.工程造价管理:乙方应对工程变更、索赔等事项进行审核,控制工程造价。5.合同管理:协助甲方处理与工程相关的合同事务。6.其他:__________________________。八、违约责任1.甲方未按约定支付监理费用的,应按每日______%的标准支付违约金。2.乙方未按照合同约定履行监理职责的,应按实际损失承担赔偿责任。九、合同的变更和解除1.本合同经双方协商一致,可以变更或补充。2.一方有下列情形之一的,视为违约,另一方有权解除合同:(1)因违约导致合同目的无法实现的;(2)明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的;(3)其他法定或约定的解除情形。十、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。十一、其他约定事项______________________________________________________________________________________________________________________________________________。本合同一式______份,甲乙双方各执______份。本合同自双方签字(盖章)之日起生效。甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________日期:_______________________日期:_______________________附件:1.工程概况资料2.相关法律法规及规范标准3.其他相关资料篇5甲方(建设单位):_________乙方(监理单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,甲、乙双方就本工程监理事宜,经协商一致,签订本合同。一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程规模:_________4.工程开工日期:_________5.工程竣工日期:_________二、服务范围乙方提供下列工程监理服务:_________。具体服务范围详见附件《监理服务范围及要求》。三、服务期限1.乙方服务期限为:自本合同签订之日起至工程竣工并验收合格之日止。2.乙方应按时进驻现场,开展监理工作。具体进驻现场的时间详见附件《监理服务范围及要求》。四、监理报酬及支付方式1.监理报酬:甲方按工程总造价的百分比支付监理报酬。具体报酬比例详见附件《监理服务范围及要求》。2.支付方式:甲方通过银行转账方式支付监理报酬。乙方开户银行为_________,银行账号为_________。五、双方权利义务(一)甲方权利义务1.甲方有权对乙方的工作进行监督、检查,并提出合理建议和要求。2.甲方应按时支付监理报酬,并保障乙方在监理服务期间的合法权益。3.甲方应积极配合乙方的工作,及时提供相关资料和信息。4.甲方应尊重乙方的专业意见和建议,不得无故干预乙方的正常工作。(二)乙方权利义务1.乙方有权要求甲方按时支付监理报酬,并提供必要的支持和协助。2.乙方应按时进驻现场,按照附件《监理服务范围及要求》的规定提供高质量的监理服务。3.乙方应积极配合甲方的工作,及时提交相关报告和建议。4.乙方应严格遵守职业道德和法律法规,确保监理服务的公正性和专业性。六、违约责任1.甲方未按时支付监理报酬或未提供必要支持和协助的,乙方有权要求甲方限期支付或提供,并赔偿因此造成的损失。2.乙方未按时进驻现场或未提供高质量监理服务的,甲方有权要求乙方限期改正或解除合同,并赔偿因此造成的损失。3.双方违反本合同其他约定的,应承担相应的违约责任。具体违约责任详见附件《监理服务范围及要求》。七、争议解决1.因本合同引起的争议,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼期间,双方应继续履行本合同未涉争议的其他条款。八、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应认真履行本合同约定的义务。2.本合同在以下情况下可以终止:双方协商同意解除;一方违约,另一方书面要求解除;因不可抗力导致合同无法继续履行。合同终止后,双方应友好协商解决相关事宜。九、其他约定1.双方如有未尽事宜或特别约定,可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同约定的事项如有与国家法律法规相抵触的,以国家法律法规为准。篇6甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、监理范围及内容1.乙方负责甲方建设工程的监理工作,包括施工阶段的进度、质量、成本、安全等方面的监督管理。2.具体内容包括但不限于:审核施工单位的施工组织设计,监督施工进度,检查工程质量,审核工程变更,签署工程中间验收报告,审核工程结算等。三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。四、监理费用及支付方式1.监理费用计算方式:按工程总造价的百分比计算,具体比例根据工程规模及复杂程度确定。2.支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方另行签订的建设工程付款协议执行。五、甲方的权利与义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。2.甲方应保证工程建设的合法性,并如实向乙方提供与工程建设有关的一切资料。3.甲方应尊重乙方的监理意见,对乙方提出的合理建议和要求应及时予以采纳。六、乙方的权利与义务1.乙方有权在履行监理职责时进入工程现场,检查施工质量,审查施工进度等。2.乙方应本着公正、客观、科学、合理的原则履行监理职责,确保工程建设质量。3.乙方应定期向甲方报告工程进度、质量等方面的监理情况。4.乙方应妥善保管甲方提供的资料,并在工程竣工验收后移交甲方。七、违约责任1.如因乙方未履行或未完全履行监理职责,导致工程建设出现问题,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。2.如甲方未按时支付监理费用,甲方应承担违约责任,并支付滞纳金。八、其他事项1.本合同的修改、补充应以书面形式进行,作为本合同的组成部分。2.本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。4.未尽事宜,按照国家有关法律法规和政策执行。九、附则本合同于_____年___月___日在____________签订。甲方(业主):_________________________(盖章)法定代表人:_________________________(签字)地址:_________________________联系电话:_________________________邮编:_________________________邮箱:_________________________篇7甲方(业主):________________乙方(监理单位):________________根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对建设工程进行监理。经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:________________工程地点:________________工程规模:________________二、监理范围及内容1.乙方负责甲方建设工程的全程监理工作。2.监理内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全监督、合同管理、信息管理等。3.乙方应协助甲方处理与工程相关的日常事务及突发事件。三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。四、监理费用及支付方式1.监理费用计算方式:按工程总造价的百分比计算。具体比例根据工程规模及复杂程度确定。2.支付方式:按工程进度分期支付。具体支付细节在补充协议中约定。五、甲方的权利与义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。2.甲方应提供与工程相关的资料,确保资料的真实性和完整性。3.甲方应尊重乙方的专业判断,对乙方提出的合理建议给予积极回应。六、乙方的权利与义务1.乙方有权获得监理费用,并按照合同约定履行监理职责。2.乙方应派遣具备相应资质和经验的监理人员参与工程建设。3.乙方应遵守法律法规,公正、独立地履行监理职责。4.乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。5.乙方应协助甲方处理与第三方的事务协调。七、违约责任1.如因乙方原因导致工程进度延误、质量不达标或发生安全事故,乙方应承担相应的法律责任和损失赔偿。2.如甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。3.若因甲方提供资料不真实或隐瞒重要事实导致乙方判断失误,甲方应承担相应责任。4.合同约定的其他违约责任。八、解决争议的方式及途径合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。合同发生争议期间,除争议事项外,合同其他条款继续履行。双方应保证工程建设顺利进行。九、合同的变更与解除篇8委托人(全称):__________监理人(全称):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,就本工程监理事项,经招标投标的有关程序,双方同意订立本合同。一、工程概况1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程规模:__________4.开工日期:__________5.竣工日期:________

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论