工程施工安装承包合同书6篇

工程施工安装承包合同书6篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的施工安装承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程内容：XXXX4.工程造价：XXXX二、承包范围及方式1.承包范围：本工程的全部施工安装内容。具体包括：基础工程、主体工程、装饰工程、机电工程等。2.承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责提供施工所需的全部材料和劳动力，并按照甲方的要求进行施工安装。三、工期及进度1.工期要求：乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保工程按时完成。具体工期根据甲方要求及现场实际情况而定。2.进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应严格按照进度计划执行，确保施工进度得到有效控制。四、质量与验收1.乙方应确保施工质量符合国家和地方的相关标准，以及甲方的具体要求。施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督检验。2.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收，确保工程质量符合要求。五、付款与结算1.付款节点：甲方应根据施工进度和合同约定，按时向乙方支付工程进度款。具体付款节点和金额根据合同约定而定。2.结算方式：工程完工并通过验收后，乙方应向甲方提交结算申请。甲方应在收到申请后尽快进行结算审核，确保结算金额准确无误。结算后，甲方应及时向乙方支付结算款项。六、违约责任及赔偿1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约行为及合同约定而定。2.赔偿：如因乙方的过错导致工程质量不符合要求或工期延误，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据损失情况及合同约定而定。七、不可抗力及风险分配1.不可抗力：如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决。具体风险分配根据合同约定而定。2.风险分配：乙方应承担施工过程中的主要风险，如材料价格上涨、工程量增加等。甲方应承担的风险主要包括工期延误、设计变更等。具体风险分配根据合同约定而定。八、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体争议解决方式根据合同约定而定。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。具体法律适用根据合同约定而定。九、合同生效及变更1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。具体生效条件根据合同约定而定。2.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。具体变更内容根据实际需要而定。十、其他约定事项1.保密义务：双方应对本合同内容及施工过程中涉及的技术资料、商业秘密等承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。具体保密义务根据合同约定而定。2.合同附件：本合同的附件包括施工图纸、技术要求等文件，双方应妥善保管并作为履行合同的重要依据。具体附件内容根据实际需要而定。篇2发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工安装承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]第二条承包方式乙方采用包工包料方式承包工程，乙方负责购买施工所需的所有材料和设备，并配备相应的施工人员，确保工程的顺利进行。第三条承包范围1.乙方负责施工部分的全部内容，包括但不限于以下几个方面：（1）土方开挖与回填；（2）基础施工；（3）主体结构施工；（4）防水工程施工；（5）室内装修施工；（6）室外配套工程施工。2.具体施工范围以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。第四条施工期限1.本工程计划开工日期为[开工日期]，计划竣工日期为[竣工日期]。具体开工日期以甲方书面通知为准。2.因甲方原因或不可抗力因素导致工程停工，乙方有权要求甲方顺延工期。3.乙方应在施工期限内完成施工任务，确保工程质量符合要求。第五条工程质量1.乙方必须按照施工图纸、技术要求以及施工规范施工，确保工程质量符合国家和地方规定的标准。2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见，乙方必须无条件执行。3.如因乙方施工质量问题导致工程出现安全隐患或无法正常使用，乙方应负责返工并承担全部责任。第六条工程价款与支付1.本工程总造价为[工程造价]。具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的[预付款比例]作为预付款；（2）乙方完成基础施工后，甲方应支付乙方工程总造价的[中期款比例]作为中期款；（3）乙方完成主体结构施工后，甲方应支付乙方工程总造价的[后期款比例]作为后期款；（4）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款。2.甲方应按照上述约定及时支付款项，如逾期支付，应按银行同期贷款利率向乙方支付利息。3.乙方在收到款项后，应向甲方提供合法有效的发票。如因乙方原因未能在规定时间内提供发票，导致甲方无法按时支付款项，责任由乙方承担。第七条竣工验收与保修1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后的[验收时间]个工作日内组织验收。如因甲方原因未能按时组织验收，则视为工程已验收合格。2.验收时，乙方必须提供完整的施工资料和验收文件。如验收不合格，乙方应负责返工并承担全部责任。篇3发包方（甲方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需工程施工安装项目达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程内容：XXXX4.工程造价：XXXX元二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括设计、材料采购、运输、施工安装等全过程。三、合同工期1.本工程合同工期为XX天，从乙方进场施工之日起计算。2.乙方应在合同工期内完成全部施工安装任务，并确保工程质量符合甲方要求。四、质量标准和要求1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工安装。2.施工安装质量应符合相关标准和要求，确保工程安全、稳定、可靠。3.乙方应在施工安装过程中进行质量检查和控制，确保工程质量达到甲方满意。五、材料供应和设备管理1.乙方负责采购施工安装所需的全部材料，并确保材料的质量符合相关标准和要求。2.乙方负责施工安装过程中的设备管理和维护，确保设备的正常运行和使用寿命。3.甲方有权对乙方采购的材料和设备进行抽查和检验，确保质量和安全性。六、安全生产和文明施工1.乙方应严格遵守安全生产和文明施工的相关规定，确保施工过程中的安全和环境卫生。2.乙方应建立健全安全生产和文明施工管理制度，明确各级人员的安全职责和操作规程。3.甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行检查和监督。七、违约责任1.甲方若违反合同约定，未按时支付工程款或提出不合理的要求，应承担相应的违约责任。2.乙方若违反合同约定，未能按时完成施工安装任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。3.双方应对违约行为承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。九、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效应。2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保工程的顺利进行。3.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可以协商终止合同，并共同承担相应损失。十、其他约定事项1.双方在履行合同过程中应严格遵守国家的法律法规和相关政策规定，确保合同的合法性和有效性。2.双方应对涉及工程的保密信息保密，不得擅自泄露或利用相关信息谋取不当利益。3.本合同未尽事宜，双方可以协商补充或修改，补充或修改后的协议与本合同具有同等法律效应。甲方（签字盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇4发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工安装承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]第二条承包方式及范围1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的所有材料，并负责组织施工。2.承包范围：本工程的承包范围包括地基与基础工程、主体结构工程、屋面工程、装修工程等，具体施工内容详见施工图纸及表。第三条施工期限1.本工程的施工期限为[施工期限]天，自合同签订之日起计算。2.乙方应在施工期限内完成施工任务，如遇特殊情况需延长施工期限的，应提前向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可延长。第四条工程质量及验收1.乙方应严格按照施工图纸及表、施工规范和技术要求等进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。2.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收，并出具验收报告。如验收不合格，乙方应按要求进行整改。3.工程质量保证期为[质量保证期]年，自验收合格之日起计算。在质量保证期内，乙方应对工程质量负责，如出现质量问题应及时进行修复。第五条付款及结算方式1.甲方应在合同签订后向乙方支付[预付款比例]的预付款。预付款扣除后，甲方应按施工进度向乙方支付款项。具体支付节点和金额详见合同约定。2.工程完工并验收合格后，乙方应向甲方提交结算申请。甲方应在收到申请后的合理时间内组织结算，并出具结算报告。结算完成后，甲方应向乙方支付剩余款项。3.乙方在收款时，应向甲方提供合法有效的发票或收据。如因乙方未提供合法有效的发票或收据而导致甲方无法付款的，责任由乙方承担。第六条违约责任及赔偿1.乙方在施工过程中如存在质量问题或安全隐患的，甲方有权要求乙方停工整改。因停工整改所产生的费用由乙方自行承担。2.如因乙方的过错导致工期延误的，乙方应向甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。违约金按每延误一天支付合同总金额的千分之五计算。同时，甲方有权要求乙方在合理期限内完成施工任务。如果乙方的违约行为导致合同无法继续履行的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。3.如因甲方的过错导致工期延误的，甲方应向乙方支付违约金并赔偿因此造成的损失。违约金按每延误一天支付合同总金额的千分之五计算。同时，乙方有权要求甲方在合理期限内履行合同义务。如果甲方的违约行为导致合同无法继续履行的，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任和赔偿责任。4.如因不可抗力的原因导致工期延误的，双方应友好协商解决相关事宜。在协商过程中，双方应尽力减轻对方的损失并继续履行合同义务。如协商不成的，双方可解除或终止合同。但解除合同或终止合同并不免除违约方应承担的违约责任和赔偿责任。5.工程质量保证期内如出现质量问题且经鉴定属于乙方的责任的，乙方应及时进行修复并赔偿因此给甲方造成的损失。如因甲方使用不当或擅自改动结构、设备位置等导致出现质量问题的，责任由甲方自行承担。但乙方有义务提供必要的维修指导和建议。篇5发包方：[公司名称]承包方：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工安装承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围内容]第二条工程造价及付款方式1.工程造价：[造价金额]2.付款方式：[付款方式]第三条施工准备与进场1.乙方必须做好开工前的准备工作，于合同签订后10日内进场施工。2.乙方进场后，甲方应提供必要的工作条件和环境。第四条工程质量和检查验收1.乙方必须严格按照施工图纸与设计变更单进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在收到验收通知后五个工作日内组织人员进行验收。3.甲方在验收过程中，如发现工程质量不符合合同约定或存在安全隐患的，应以书面形式提出整改意见，乙方在接到整改通知后应立即进行整改。4.甲方在验收过程中，如发现乙方提供的设备、材料有假冒伪劣产品的，有权要求乙方进行更换，由此造成的损失由乙方承担。5.验收合格后，双方应办理验收移交手续。第五条工程保修1.保修期自工程验收合格之日起开始计算。保修期为一年。保修期结束后，乙方应通知甲方进行复验。2.在保修期内，乙方应对因其施工质量原因造成的损坏进行无偿维修。对于非因乙方施工质量原因造成的损坏，乙方也应提供有偿维修服务。3.保修期间如发生紧急情况，乙方应在接到甲方通知后尽快赶到现场进行处理。第六条违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程款项或提供必要的工作条件和环境，由此造成的损失由甲方承担。2.乙方若不能按合同约定及时进场施工或施工质量不符合合同约定，由此造成的损失由乙方承担。3.乙方在保修期内未提供必要的维修服务或未能及时处理紧急维修请求，由此造成的损失由乙方承担。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的责任和义务。对于违约方，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。3.本合同终止后，双方应就未完成的工作进行协商处理。对于已完成并经验收合格的工作成果，甲方应支付相应的款项给乙方。对于未完成的工作成果或不合格的工作成果，双方应协商确定处理方式。4.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场并清理好设备、材料等相关物品。甲方应为乙方撤出施工现场提供必要的支持和协助。同时，双方应就合同终止后的相关事宜进行协商处理并达成书面协议。5.在合同履行过程中如遇争议或纠纷时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼解决争议或纠纷。在诉讼过程中双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果执行判决结果。6.本合同未尽事宜由双方协商补充或解释；协商不成的任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼解决争议或纠纷。在诉讼过程中双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果执行判决结果。篇6发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方工程施工安装承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程范围：XXXX。4.工程预算：XXXX。二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包甲方工程施工安装。2.乙方需按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工安装。3.乙方在施工过程中所需的一切材料、设备、工具等均由乙方自行承担。4.乙方需保证施工质量，按照甲方