桥架加工合同范本8篇

桥架加工合同范本8篇篇1甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工桥架事宜，达成如下协议：一、合同标的甲方委托乙方加工桥架，具体规格、数量、技术要求等详见合同附件。二、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价为人民币_________元整（大写：_________元整）。具体单价及金额详见合同附件。2.支付方式：甲方应在合同签订后，按照以下方式向乙方支付款项：（1）预付款：人民币_________元整（大写：_________元整），于合同签订后7个工作日内支付至乙方指定账户。（2）中期款：人民币_________元整（大写：_________元整），于合同履行过程中，根据加工进度和验收情况，由甲方分期支付至乙方指定账户。（3）尾款：人民币_________元整（大写：_________元整），于合同履行完毕后，经甲方验收确认无误后，一次性支付至乙方指定账户。三、加工周期及交货地点1.加工周期：乙方应在合同签订后，按照合同附件中的加工周期要求，按时完成桥架的加工任务。2.交货地点：乙方应将加工完成的桥架交付至甲方指定的交货地点。具体交货地点详见合同附件。四、质量保证及验收标准1.乙方应保证加工完成的桥架质量符合合同附件中的技术要求和相关标准。2.甲方应在收到加工完成的桥架后，按照合同附件中的验收标准和方法进行验收。如甲方对桥架质量有异议，应及时向乙方提出，并协商解决。五、违约责任及赔偿标准1.乙方如未能按照合同约定的加工周期完成加工任务，应按照合同附件中的约定向甲方支付违约金。具体违约金数额详见合同附件。2.甲方如未能按照合同约定的支付方式及时支付款项，应按照合同附件中的约定向乙方支付违约金。具体违约金数额详见合同附件。3.因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。具体赔偿标准详见合同附件。六、争议解决及管辖法院1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院详见合同附件。七、合同生效及变更条件1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。具体生效时间详见合同附件。2.本合同一经生效，双方应严格遵守，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。具体变更或解除条件详见合同附件。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2甲方（需方）：__________乙方（供方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工桥架事宜，达成以下协议：一、项目名称及内容项目名称：桥架加工内容：乙方需按照甲方提供的图纸和规格，采用优质钢材和先进的生产工艺，为甲方加工制作桥架。二、加工周期1.乙方在收到甲方支付的预付款后，应立即开始加工工作。2.乙方应在预付款到账后，尽快完成桥架加工工作，并确保产品质量符合甲方要求。3.如因甲方原因或其他不可抗力因素导致加工周期延误，双方应友好协商解决。三、付款方式及期限1.甲方应在签订合同时向乙方支付预付款，预付款金额为合同总金额的XX%。2.乙方在收到预付款后，应立即开始加工工作。加工完成后，乙方应向甲方提供完整的加工成果，甲方应在收到加工成果后XX个工作日内完成验收。验收合格后，甲方应向乙方支付剩余款项。3.甲方不得以任何理由拖欠乙方款项，如甲方未按时付款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。四、质量要求及验收标准1.乙方应确保所加工的桥架质量符合甲方提供的图纸和规格要求。2.桥架表面应光滑平整，无明显划痕、凹陷或锈蚀等缺陷。3.桥架的规格尺寸应精确无误，符合设计要求。4.桥架的结构应牢固可靠，能够承受相应的荷载和压力。5.验收时，甲方应按照合同约定和国家标准进行验收。如乙方加工的桥架质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。五、违约责任及赔偿标准1.甲方如未按时支付预付款或尾款，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额XX%的违约金。2.乙方如未按时完成加工任务或加工质量不符合要求，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额XX%的违约金。同时，乙方应承担因违约给甲方造成的全部损失。3.如因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应友好协商解决。如协商不成，双方均可解除合同，互不承担违约责任。六、争议解决方式及管辖法院1.如双方因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中与争议无关的其他部分。3.法院受理案件后，依法审理并作出判决。判决生效前，双方应遵守法院判决结果，不得擅自变更或解除本合同。判决生效后，双方应认真执行判决结果，如有违反，应承担相应的法律责任。七、合同生效时间及期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效之日起至本合同项下全部义务履行完毕之日止为本合同的履行期限。2.在合同履行过程中，如遇国家或地方政策调整或不可抗力因素导致合同无法继续履行的情况出现，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可解除本合同，互不承担违约责任。但合同解除前，双方应尽力完成已约定的义务并处理好相关事宜。3.合同期满后如需续签本合同由双方另行协商确定并签订书面协议。协商不成时任何一方均有权拒绝续签本合同并不承担违约责任但应按照合同约定完成已约定的义务并处理好相关事宜。篇3甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就桥架加工事宜达成以下协议：一、合同标的1.甲方委托乙方加工桥架，具体规格、数量、要求详见下表：|规格型号|数量|材料|加工工艺|验收标准|其他要求||---|---|---|---|---|---||||||||||||||||||||||2.乙方需按照甲方的要求，采用先进的生产工艺和设备，确保产品质量符合验收标准。二、合同价款及支付方式1.本合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整），具体金额根据桥架加工的数量、材料成本以及加工工艺等因素确定。2.甲方需在签订合同后，向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币_________元整（大写：_________元整）。剩余50%的款项，即人民币_________元整（大写：_________元整），在验收合格后一次性支付。三、交货期限及地点1.乙方需在签订合同后，按照甲方的要求，在_________年_________月_________日前完成桥架加工任务，并交付给甲方。2.交货地点为甲方指定的地点，具体为_________。四、质量标准及验收方式1.乙方需按照甲方提供的质量标准和技术要求，进行桥架加工。质量标准和技术要求详见下表：|质量标准|技术要求||---|---||||||||||2.甲方在收到货物后，会尽快组织验收。验收时，甲方会按照上述质量标准和技术要求进行检验。如果乙方加工的桥架质量不符合要求，甲方有权要求乙方重新加工或者退货。五、违约责任及赔偿标准1.如果乙方未能在约定的交货期限内完成桥架加工任务，并交付给甲方，乙方需承担相应的违约责任。具体违约责任为：每逾期一天，乙方需向甲方支付合同价款1%的违约金。如果逾期超过30天，甲方有权解除合同，并要求乙方返还预付款。2.如果乙方加工的桥架质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。具体违约责任为：乙方需重新加工或者退货，并承担由此产生的全部费用。同时，乙方还需向甲方支付合同价款10%的违约金。如果因此导致甲方工期延误或者造成其他损失，乙方还需承担相应的赔偿责任。3.甲方未按照合同约定支付款项的，需承担相应的违约责任。具体违约责任为：每逾期一天，甲方需向乙方支付应付款项1%的违约金。如果逾期超过30天，乙方有权解除合同。六、不可抗力及风险分配1.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方可协商解决。如果协商不成的，合同自动解除。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、恐怖活动、政府政策调整等。2.合同履行过程中遇到的风险由双方共同承担。如果一方因风险导致合同无法按时履行的，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据风险的大小和双方的协商结果确定。七、争议解决方式及管辖法院1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地的人民法院。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院的调查和审理工作。如需提交证据材料或其他相关文件，应及时向法院提交并如实说明情况。同时，双方也应尊重法院作出的判决结果并履行相应的法律义务。如一方不履行判决结果导致另一方损失的，违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任。篇4定作方（甲方）：承揽方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就桥架加工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：桥架加工项目2.工程地点：甲方指定地点3.工程内容：桥架加工、运输及安装4.工程规模：具体规格和数量根据甲方需求确定二、工期及进度1.乙方应在合同签订后尽快安排生产，确保在甲方要求的工期内完成桥架的加工任务。2.乙方应每周向甲方报告加工进度，确保甲方能够及时掌握工程进展。3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、质量与验收1.乙方应严格按照甲方提供的图纸和技术要求进行加工，确保产品质量符合标准。2.乙方应在产品出厂前进行质量自检，确保产品合格后方可出厂。3.甲方有权对乙方的加工过程进行抽查，确保产品质量得到有效控制。4.乙方应积极配合甲方的质量验收工作，确保验收合格后方可进行下一道工序。四、价格与支付方式1.桥架加工费用根据甲方实际需求及双方协商确定。2.乙方在合同签订后应立即组织生产，甲方在验收合格后按照合同约定的价格及支付方式支付款项。3.具体支付方式如下：甲方在验收合格后支付合同总金额的50%，安装完成后支付剩余的50%。五、违约责任1.如因乙方原因导致桥架加工任务未能按时完成，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。2.如因甲方原因导致桥架加工任务未能按时完成，甲方也应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。六、争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.如一方违反合同约定或法律法规规定，另一方有权依法终止合同。3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到充分保障。八、其他事宜1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.乙方在履行合同过程中应严格遵守相关法律法规和甲方的规章制度，确保安全生产和环境保护。如因乙方原因导致安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应的法律责任。4.甲方在履行合同过程中应按时支付款项，确保乙方的合法权益得到充分保障。如因甲方原因导致付款延误或违约，甲方应承担相应的违约责任。5.双方应本着诚信合作的原则，共同维护合同的稳定性和有效性。如遇特殊情况需调整合同内容，应提前与对方协商并取得对方的同意。6.在合同履行过程中，如一方需变更联系方式或地址，应及时通知另一方，并确保对方能够及时联系到变更方。否则，由此导致的后果由变更方承担。7.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。合同到期后，双方如需继续合作，可协商签订新的合同或补充协议。如双方不再合作，应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到充分保障。同时，双方应共同保守合同内容及履行过程中的商业机密和保密信息，不得擅自泄露给第三方。如有违反保密义务的行为发生，违约方应承担相应的法律责任。篇5甲方：XXX乙方：XXX依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为了确保双方权益，在平等、自愿、公平的原则下，甲乙双方经过友好协商，就桥架加工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXX桥架加工项目2.工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号3.工程内容：桥架加工，具体包括材料采购、加工制作、运输安装等全流程服务。二、合同价格及支付方式1.合同价格：本次桥架加工项目的总价格为人民币XXX元整（￥XXX）。具体价格根据材料种类、规格型号、加工难度等因素进行协商确定。2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同总金额的XX%作为预付款，即人民币XXX元整（￥XXX）。剩余款项在乙方按照合同约定完成桥架加工任务并交付甲方后一次性支付。三、工期及验收标准1.工期：乙方应在签订合同后XX个工作日内完成桥架加工任务，并交付甲方。如遇特殊情况，双方协商确定延期时间。2.验收标准：乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行桥架加工，确保产品质量合格。具体验收标准包括材料选用、规格型号、外观质量、性能检测等方面。四、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付预付款或剩余款项，或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成桥架加工任务，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成桥架加工任务，或加工的产品质量不合格，或未在规定时间内交付甲方，乙方应承担相应的违约责任。五、争议解决方式1.协商解决：在合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。2.仲裁解决：如协商无果，甲乙双方可以向相关仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行仲裁裁决。3.诉讼解决：如仲裁结果仍无法让双方满意，甲乙双方可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。六、合同生效及终止1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款的履行。2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理未完成的工作和已支付的费用。七、其他约定事项1.保密条款：甲乙双方应对合同履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力条款：如遇不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行完毕，双方应协商解决方案。3.争议解决条款：本合同中约定的争议解决方式仅为仲裁和诉讼两种途径。其他任何形式的争议解决方式均不被认可。4.合同修改条款：如需对合同进行修改或补充，双方应协商一致并签订书面协议。协议内容与原合同具有同等法律效力。5.合同终止条款：合同终止后，乙方应在合理期限内返还甲方已支付但未完成工作的费用。甲方应在合理期限内返还乙方已提供但未完成工作的材料或设备。6.其他条款：双方可协商确定其他具体条款，以确保合同的有效性和可操作性。综上所述，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成如下桥架加工合同范本。双方应共同遵守合同条款，确保合同的顺利履行。如有任何疑问或建议，请及时与对方沟通协商，共同解决问题。篇6甲方（需方）：乙方（供方）：经双方协商，本着平等、自愿、诚信的原则，就甲方所需桥架的加工事宜，达成如下合同条款，以便双方共同遵守。一、产品名称、规格型号、数量及价格1.产品名称：桥架2.规格型号：根据甲方需求确定，具体详见订单3.数量：以甲方实际需求为准4.价格：根据市场价格及双方协商确定，具体详见订单二、产品质量要求及技术标准1.乙方所提供的桥架必须符合国家相关质量标准，并提供相应的质量检测报告。2.乙方需严格按照甲方提供的图纸及技术要求进行加工，确保产品的尺寸精度和表面粗糙度符合甲方要求。3.乙方需确保所提供的桥架材料无缺陷、无损伤，满足使用要求。三、交货期、交货方式及地点1.交货期：乙方需在接到甲方订单后尽快安排生产，并按照甲方要求的交货期完成交货。2.交货方式：乙方将加工好的桥架送至甲方指定地点，运费由乙方承担。3.交货地点：甲方指定地点，具体详见订单。四、包装及运输要求1.乙方需对所提供的桥架进行包装，包装材料应符合环保要求，且包装方式应便于运输和卸载。2.在运输过程中，乙方应采取必要的防护措施，确保桥架在运输过程中不受损坏。3.乙方应负责将桥架安全、完整地运抵甲方指定地点，并承担运输过程中的一切风险。五、验收标准及方法1.甲方在收到乙方提供的桥架后，应按照合同约定的质量标准和技术要求进行验收。2.验收过程中，如发现桥架存在质量问题或不符合甲方要求，甲方有权拒绝签收，并要求乙方进行整改或更换。3.验收合格后，甲方应及时办理签收手续，并支付相应款项。六、付款方式及期限1.甲方需在合同签订后向乙方支付预付款，具体金额详见合同条款。2.甲方在收到乙方提供的桥架并进行验收合格后，应及时支付剩余款项。3.付款方式：通过银行转账或支票等方式进行支付，具体详见订单。4.如果甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权停止供货并追究甲方的违约责任。七、违约责任及纠纷解决方式1.如果乙方未按照合同约定交付产品或交付的产品不符合质量要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.如果甲方未按照合同约定支付款项或因自身原因导致无法按时接收产品，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。3.双方在履行合同过程中如发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.双方在签订合同时应明确约定产品的规格型号、数量、价格、质量要求、交货期、交货方式、交货地点、包装及运输要求、验收标准及方法、付款方式及期限等条款，以确保合同的完整性和可操作性。2.双方在履行合同过程中应严格遵守国家法律法规和相关规定，确保合同的合法性和有效性。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。篇7甲方（需方）：__________乙方（供方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方友好协商，就乙方在甲方进行桥架加工达成如下协议：一、项目内容1.甲方委托乙方加工桥架，具体规格和数量如下：（具体规格和数量）2.甲方提供必要的材料，乙方负责进行加工。加工过程中所需的其他辅助材料由乙方自行承担。二、合同总价及支付方式1.本合同总价为：__________元（大写：__________元整）。该价格为包干价，包括材料费、加工费、运输费等所有费用。2.甲方在签订合同后支付乙方预付款：__________元（大写：__________元整）。预付款为合同总价的______%。剩余款项在验收合格后一次性支付。三、交货及验收1.乙方在收到预付款后，按照甲方的要求和时间进行加工，并按时交付甲方。交货地点为甲方的指定地点。2.甲方在收到货物后，应及时进行验收。验收标准为乙方的加工质量应符合相关行业标准，且货物应完好无损。如果甲方对货物的质量或数量有异议，应及时向乙方提出，乙方应尽快进行处理。四、违约责任1.如果乙方未能按照合同约定的时间进行加工或交付货物，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况而定，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.如果甲方未能按照合同约定的时间支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况而定，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。五、其他约定事项1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本合同中未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.如在执行本合同过程中发生争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（需方）：__________签字/盖章：__________日期：__________乙方（供方）：__________签字/盖章：__________日期：__________篇8甲方（需方）：XXX乙方（供方）：XXX经双方友好协商，甲方委托乙方加工桥架，为明确双方的权利和义务，特签订本合同：一、产品名称、型号、数量及价格产品名称：桥架型号：根据甲方需求确定数量：以甲方实际需求为准价格：根据市场价格经双方协商确定二、产品质量要求及技术标准1.乙方提供的桥架应符合国家相关质量标准，确保产品质量可靠、安全耐用。2.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行生产，确保产品符合甲方需求。三、交货期及验收标准1.交货期：乙方应在合同签订后尽快