




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
修路合同范本:业主与开发商修路合同5篇篇1修路合同范本甲方(业主):__________________乙方(开发商):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行道路修建工程达成以下协议:一、工程概况1.工程名称:__________________道路修建工程。2.工程地点:_____________区域。3.工程内容:道路建设、铺设路面、建设配套设施等。二、合同范围及工作内容1.乙方应按照甲方要求进行道路修建工作,包括但不限于土方开挖、回填、铺设路面、安装路灯及交通标志等设施。2.乙方需严格遵守国家及地方相关法规、规范及标准,确保工程质量及安全。三、合同价格及支付方式1.工程总价为:人民币______元(大写:______元整)。具体价格根据工程实际量及双方协商确定。2.甲方应按以下方式支付工程款:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款;(2)工程完工并通过验收后,甲方支付剩余款项。四、工期及质量要求1.工程开工日期:______年______月______日。2.工程竣工日期:______年______月______日。3.工程质量应达到国家及地方相关标准,如有质量问题,乙方应负责整改。五、安全责任1.乙方应确保工程施工安全,采取必要的安全措施,防止事故发生。2.如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。六、违约责任1.甲方若未按合同约定支付工程款,应按每日未付款项的______%向乙方支付违约金。2.乙方若未按合同约定完成工程,应按工程总价的______%向甲方支付违约金。七、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.双方应妥善保管与本合同相关的文件及资料,未经对方同意,不得向第三方泄露。2.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方代表签字(盖章)之日起生效。甲方(业主):__________________(盖章)法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________日期:______年______月______日乙方(开发商):__________________(盖章)法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________日期:______年______月______日篇2修路合同范本甲方(业主):________________乙方(开发商):________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行道路修建事宜达成以下协议:一、合同目的甲乙双方同意,乙方为甲方修建道路,以满足当地交通需求,提高当地交通条件。二、工程范围及内容1.工程范围:____________________(详细地址)。2.工程内容:道路设计、施工、验收等。包括土方开挖、路基建设、路面铺设等。具体工程内容以双方确认的施工图纸为准。三、工程期限工程开工日期:____年__月__日。工程竣工日期:____年__月__日。四、工程价款及支付方式1.工程总价款:人民币____元整(¥____元)。2.支付方式:(1)甲方在工程开工前向乙方支付工程总价款的__%作为预付款。(2)工程进度达到__%时,甲方支付工程总价款的__%。(3)工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的工程款项。(4)款项支付应通过银行转账方式进行,乙方需提供正规发票。五、工程质量及验收1.乙方应严格按照施工图纸及国家相关规范进行施工,确保工程质量。2.工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。验收合格后,双方签署验收报告。3.如工程存在质量问题,乙方应负责整改,直至验收合格。六、违约责任1.若因乙方原因未能按合同约定的工期完成工程,乙方应承担违约责任,并支付违约金。2.若甲方未按合同约定支付工程款项,甲方应承担违约责任。3.双方因履行合同产生的其他违约行为,应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定承担违约责任。七、其他约定事项1.双方在合同履行过程中应相互协作,确保工程顺利进行。2.因不可抗力因素导致工程延期或无法完成,双方应协商解决。3.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字(盖章)之日起生效。甲方(业主):________________(签字/盖章)乙方(开发商):________________(签字/盖章)签订日期:____年__月__日篇3修路合同范本业主(以下简称甲方):[甲方名称]开发商(以下简称乙方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本工程达成修路协议如下:一、概述与背景本合同涉及对[地点名称]区域进行道路修建工程。乙方作为开发商,承担该项目的建设任务;甲方作为业主,委托乙方进行修建,并共同就相关事宜达成以下条款。二、工程范围与要求1.工程名称:[工程名称]。2.工程地点:[工程地点]。3.工程内容:包括道路设计、施工、验收等全过程。具体内容包括路基处理、路面铺设、排水设施、交通设施等。4.工程标准:符合国家及地方相关道路建设标准与规范。三、合同工期与进度安排1.工程开工日期:XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。如遇不可抗力因素导致无法按时完成,需经甲方同意后顺延工期。3.进度安排:乙方需按照甲方要求的进度计划进行施工,确保工程按期完成。四、质量与验收标准1.乙方应严格按照国家及地方相关道路建设标准与规范进行施工,确保工程质量。2.工程竣工后,乙方需提交完整的竣工资料,并通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后XX日内组织验收。验收合格后,双方签署验收合格证书。3.若验收不合格,乙方需按照甲方的要求进行整改,并承担相应费用。整改后重新组织验收。五、合同价款与支付方式1.工程总造价:[大写金额]。本合同价款为固定总价合同,除不可抗力因素外,合同总价不予调整。2.支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款。具体支付节点为:工程开工前支付XX%;工程完成XX%时支付XX%;工程竣工验收合格后支付XX%;剩余XX%作为质保金,工程交付使用一年后无质量问题时付清。3.乙方需提供正规发票,否则甲方有权拒绝支付款项。六、违约责任与赔偿损失1.若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。违约金按照每延误一天支付合同总价XX%计算。若违约金不足以弥补甲方损失,乙方还需承担赔偿责任。2.若因甲方原因未能按照合同约定支付工程款,甲方需向乙方支付逾期付款违约金。违约金按照每逾期一天支付未付款项XX%计算。3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失,双方均不承担违约责任,但应及时通知对方,共同协商解决。4.其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。七、安全施工与质量保证篇4修路合同范本业主(以下简称甲方):开发商(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,为明确双方权利义务和责任,经友好协商共同签订本合同。关于修路事宜达成如下协议:一、工程概况甲方委托乙方对指定区域进行道路修建工程。工程地点位于(具体地址)。工程内容包括道路设计、施工、验收等全部工作。工程规模及标准为修建宽度为XX米,长度根据现场实际情况而定,路面采用XX标准设计施工。修建时间自本合同签订之日起计算,工程周期XX个月。二、工程价款及支付方式工程总价款为人民币(大写)XXXX元整(¥XXXX元),该款项包括道路修建的全部费用。支付方式如下:合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款;工程完工验收合格后支付剩余款项。甲方应按照约定支付款项,乙方应开具合法有效的发票。三、工程质量和验收标准乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行道路修建工作,确保工程质量达到合同约定标准。工程完工后,乙方应按照相关规定进行验收申请并提交相关资料。甲方组织验收并签署验收合格证明。若甲方发现工程质量不符合合同约定或存在安全隐患的,有权要求乙方承担违约责任并限期整改。整改期间不计入工程周期。四、工程安全要求乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全无事故。如因乙方未履行安全责任导致发生安全事故的,乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。甲方有权对施工现场进行安全监督,提出整改意见和要求。乙方应及时整改并承担整改费用。五、违约责任及处理方式甲、乙双方应严格遵守本合同的约定,如一方违反合同约定应承担违约责任。如因乙方原因导致工程延期交付的,每延期一天应向甲方支付违约金人民币(大写)XXXX元整(¥XXXX元)。如因甲方未按约定支付款项的,应按银行同期贷款利率支付逾期付款利息。如因违约导致合同无法继续履行的,守约方有权解除合同并要求违约方承担违约责任及赔偿损失。如发生争议无法协商解决的,双方应向合同签订地人民法院提起诉讼解决纠纷。六、其他约定事项1.甲方在工程实施过程中有权对乙方的施工进行监督,提出合理的建议和意见。乙方应积极响应并配合甲方实施监督。2.工程施工过程中如需变更设计或增加工程量,双方应协商一致并签订书面补充协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。补充协议应对双方的权利义务和责任进行明确约定。篇5修路合同范本甲方(业主):____________________乙方(开发商):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方与乙方关于修建某道路事宜达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:____________________。2.工程地点:_____________。二、合同范围及内容本次合同涉及的道路修建工程包括但不限于以下内容:路基开挖、铺设、回填土方,道路混凝土浇筑、道路硬化处理、路灯安装等。三、合同价格及支付方式1.工程总造价:人民币______元整(大写:______元整)。具体价格根据工程实际完成量结算。2.支付方式:甲方应按照工程进度支付款项给乙方。具体支付比例和节点由双方另行约定。四、工期及质量要求1.工程开工日期:_______年______月______日。2.工程竣工日期:_______年______月______日。乙方必须按时完成,否则承担违约责任。工程质量应符合国家相关标准。五、安全责任及保障措施1.乙方应负责施工现场的安全管理,采取必要的安全措施,确保施工安全。2.若因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。六、违约责任及解决方式1.若因一方违约导致合同无法履行,另一方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。2.若双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。3.未尽事
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025广东云浮市“粤聚英才·粤见未来”招聘市级机关事业单位紧缺人才20人笔试模拟试题及答案解析
- 义务教育基本均衡发展国家督导检查反馈问题整改台账
- 领导在婚宴上的致辞合集13篇
- 小学三年级数学三位数乘以一位数单元测验训练题大全附答案
- 年产3000吨螺栓生产线新建项目环评表
- 聚焦315消费者有哪些维权渠道
- 酒店经理培训收获
- 进校园食品安全
- 金融行业文化培训
- 中华法文化的制度解读知到课后答案智慧树章节测试答案2025年春西华大学
- 三年级aredcoat公开课一等奖课件省赛课获奖课件
- 江宁区苏教版三年级数学下册第三单元第2课《解决问题的策略-从问题想起(第2课时)》教案
- 小蚂蚁搬家绘本故事
- 开展因私出国境管理工作的自查报告10篇
- 分子克隆及蛋白表达常见问题和对策
- 皮肤的防晒与防晒化妆品课件
- 全美国联邦刑事诉讼规则(中英文对照)
- 童眼看电力5年级
- 钢结构设计手册
- 大庆油田有限责任公司地面建设工程竣工结算管理实施细则
- (新版)特种设备安全管理高分通关题库600题(附答案)
评论
0/150
提交评论