一般工程第三方担保协议书6篇

一般工程第三方担保协议书6篇篇1协议编号：XXXXXX甲方（委托人）：XXXXXX乙方（受托人）：XXXXXX丙方（债务人）：XXXXXX丁方（担保人）：XXXXXX鉴于甲方与丙方签订了一份工程合同，为保障甲方的权益，乙方接受甲方的委托，对丙方进行担保。为此，各方达成如下协议：一、担保事项1.工程合同编号：XXXXXX2.工程名称：XXXXXX3.担保金额：人民币XXXXXX元4.担保期限：自工程合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止二、担保方式1.丁方提供连带责任担保，对丙方在工程合同中约定的全部义务承担保证责任。2.丁方应在担保期限内无条件地履行担保责任，确保工程合同的顺利实施。三、担保范围1.工程合同的全部义务，包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等方面的要求。2.因丙方违约给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。四、担保期限1.本协议的担保期限为工程合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.在担保期限内，丁方应随时准备履行担保责任，确保工程合同的顺利实施。五、担保责任履行1.在工程合同实施过程中，如丙方出现违约行为，甲方应及时向乙方提出书面索赔请求，并附相关证明材料。2.乙方收到甲方的索赔请求后，应及时对索赔请求进行核实，并与丁方协商解决。3.丁方应在收到乙方的索赔请求后，无条件地履行担保责任，及时将款项支付至甲方指定账户。六、违约责任1.各方应本着诚实信用的原则履行本协议。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.因违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿对方的全部损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.如各方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议一式四份，甲、乙、丙、丁四方各执一份。本协议自各方签字或盖章之日起生效。2.本协议未尽事宜，可由各方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议的解释权归甲方和乙方所有。如有任何疑问或需要解释，甲方和乙方应共同协商解决。甲方（委托人）：XXXXXX（签字或盖章）乙方（受托人）：XXXXXX（签字或盖章）丙方（债务人）：XXXXXX（签字或盖章）丁方（担保人）：XXXXXX（签字或盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXXXX甲方（委托人）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，法定代表人：XXXXXXX，职务：XXXXXXX，联系方式：XXXXXXX。乙方（受托人）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，法定代表人：XXXXXXX，职务：XXXXXXX，联系方式：XXXXXXX。丙方（第三方担保人）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，法定代表人：XXXXXXX，职务：XXXXXXX，联系方式：XXXXXXX。鉴于甲方与乙方签订了工程合同，为确保工程的顺利进行，甲方委托丙方为乙方提供第三方担保。经三方友好协商，达成如下协议：一、担保事项1.丙方同意为乙方在工程合同项下的债务提供第三方担保。具体债务包括工程款项、违约金、赔偿金等。2.丙方提供的担保方式为连带责任担保，即乙方未按照工程合同约定履行义务时，甲方有权要求丙方承担担保责任。二、担保期限1.本协议的担保期限为自协议签订之日起至工程竣工验收合格之日起满一年后终止。2.乙方在担保期限内未按照工程合同约定履行义务的，甲方有权要求丙方承担担保责任。三、担保金额1.本协议的担保金额为人民币XX元整（大写：XX元整）。2.乙方在担保期限内未按照工程合同约定履行义务的，甲方有权要求丙方承担担保责任，丙方应在担保金额内承担相应的赔偿责任。四、权利义务1.甲方有权要求丙方按照本协议约定承担担保责任。2.乙方应按时向甲方履行工程合同项下的义务，确保工程的顺利进行。3.丙方应按照本协议约定承担担保责任，确保乙方的债务得到妥善解决。五、违约责任1.乙方未按照工程合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。2.丙方未按照本协议约定承担担保责任的，应承担相应的违约责任。六、争议解决1.本协议的争议解决方式为仲裁。如三方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有最终的法律约束力。2.本协议的争议解决地点为合同签订地的人民法院或仲裁机构。具体地点由甲方和丙方共同指定。仲裁裁决的费用由败诉方承担。七、其他条款1.本协议自三方签字或盖章之日起生效。协议一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份。具有同等的法律效力。2.本协议未尽事宜，由三方协商解决。协商不成的，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。仲裁裁决或判决具有最终的法律约束力。篇3协议编号：[协议编号]协议主体：甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方公司联系人]联系电话：[甲方公司联系电话]乙方（受托人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方公司联系人]联系电话：[乙方公司联系电话]丙方（担保人）：[丙方公司名称]地址：[丙方公司地址]联系人：[丙方公司联系人]联系电话：[丙方公司联系电话]协议内容：一、协议背景鉴于甲方需要委托乙方进行一般工程服务，为了确保工程的顺利进行和质量的保障，甲方要求乙方提供第三方担保。丙方作为担保人，同意为乙方的服务提供担保。本协议旨在明确各方的权利和义务，确保工程服务的顺利完成。二、协议目的本协议的目的是为了保障甲方的利益，通过丙方的担保，确保乙方按照协议提供优质的服务。同时，本协议也旨在规范各方的行为，明确各方的责任和义务，确保工程的顺利进行。三、协议范围本协议适用于甲方委托乙方进行的一般工程服务。具体服务内容包括但不限于工程设计、施工、监理等。在本协议下，乙方需按照甲方的要求提供优质的服务，丙方则负责为乙方的服务提供第三方担保。四、服务期限本协议自签订之日起生效，服务期限为[服务期限]。在服务期限内，乙方需按照甲方的要求完成工程服务，丙方则需承担相应的担保责任。服务期限届满后，若乙方未按照协议要求完成服务，丙方需继续承担担保责任，直至乙方完成服务为止。五、费用及支付方式1.服务费用：乙方需按照甲方的要求提供优质的服务，甲方需向乙方支付相应的服务费用。具体费用标准和服务方式由双方协商确定。2.支付方式：甲方需在服务期限内按时向乙方支付服务费用。具体支付方式由双方协商确定，可采用银行转账、支票等方式支付。六、违约责任1.乙方违约责任：若乙方未按照协议要求提供优质的服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不仅限于赔偿甲方因此造成的损失、支付违约金等。2.丙方违约责任：若丙方未按照协议要求承担担保责任，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不仅限于赔偿甲方因此造成的损失、支付违约金等。七、争议解决若各方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，各方应尊重法院判决，履行判决结果。八、其他条款1.本协议自各方签字盖章之日起生效。协议一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份。2.本协议未尽事宜，可由各方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.在本协议履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除协议内容。如需变更或解除协议，应得到各方的书面同意。4.本协议的内容应严格遵守法律法规和公序良俗原则。如有违反法律法规和公序良俗原则的内容，相关方应立即停止履行协议，并承担相应的法律责任。5.本协议的签订和履行不影响各方在其他合同或协议中的权利和责任。各方应继续履行其与其他合同或协议中的义务和责任。如有冲突或矛盾之处，以本协议为准。6.在本协议下，各方应积极配合完成工程服务任务。如因不可抗力或其他原因导致任务无法按时完成或造成损失时，各方应友好协商解决并承担相应的责任。7.本协议中的任何条款不得与法律法规和公序良俗原则相抵触。如有抵触之处，应以法律法规和公序良俗原则为准。同时，各方也应遵守相关法律法规和公序良俗原则的要求进行合同的签订和履行。篇4甲方（发包人）：乙方（承包人）：丙方（第三方担保机构）：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方与乙方签订的工程合同中丙方提供第三方担保的事宜，达成如下协议：一、协议背景1.甲方与乙方签订了工程合同，合同编号为，合同总金额为元，合同具体内容详见附件。2.为了确保合同的履行，丙方愿意为乙方向甲方提供第三方担保。二、担保范围及金额1.担保范围：丙方对乙方的履约能力、质量保证、工期保证等方面提供担保。2.担保金额：丙方提供的担保金额为元，大写为元整。三、担保期限1.本协议自签订之日起生效，担保期限为年。2.担保期限届满后，如甲方与乙方继续签订新的工程合同，丙方应继续为乙方向甲方提供第三方担保。四、担保方式1.连带责任担保：丙方对乙方的履约能力、质量保证、工期保证等方面提供连带责任担保。2.保证金担保：乙方应按照合同约定向丙方交纳保证金，保证金金额为元，大写为元整。丙方在收到乙方交纳的保证金后，应向甲方出具担保函。五、权利义务1.甲方权利：甲方有权要求丙方对乙方的履约能力、质量保证、工期保证等方面提供担保。在乙方违约时，甲方有权要求丙方承担相应的担保责任。2.甲方义务：甲方应在签订合同时向丙方提供真实的工程合同和相关资料。在合同履行过程中，甲方应按时向乙方支付款项，确保合同的顺利进行。3.乙方权利：乙方有权要求丙方对其履约能力、质量保证、工期保证等方面提供担保。在合同履行过程中，乙方应按时向甲方交付工作成果，确保合同的顺利进行。4.乙方义务：乙方应按照合同约定向丙方交纳保证金，并按时向甲方交付工作成果。在合同履行过程中，乙方应确保工程质量符合合同约定，工期符合合同约定。5.丙方权利：丙方有权要求甲方和乙方提供真实的合同资料，并有权要求乙方交纳保证金。在乙方违约时，丙方有权要求乙方承担相应的违约责任。6.丙方义务：丙方应对乙方的履约能力、质量保证、工期保证等方面提供担保。在担保期限内，丙方应确保乙方的履约能力符合合同约定，并承担相应的担保责任。六、违约责任及赔偿标准1.甲方违约：如甲方未按时向乙方支付款项或未履行合同约定，应承担相应的违约责任。具体赔偿标准按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。2.乙方违约：如乙方未按时向甲方交付工作成果或未履行合同约定，应承担相应的违约责任。具体赔偿标准按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。同时，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.丙方违约：如丙方未对乙方的履约能力、质量保证、工期保证等方面提供担保或未履行合同约定，应承担相应的违约责任。具体赔偿标准按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。同时，丙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。七、争议解决及管辖法院1.如本协议在履行过程中发生争议，甲乙丙三方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本协议的管辖法院为法院。如甲方与乙方签订新的工程合同，新的管辖法院为法院。八、其他条款1.本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。具有同等法律效力。本协议未尽事宜可由三方协商补充，协商补充协议与本协议具有同等法律效力。2.附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。本协议附件包括但不限于工程合同、相关资料及文件等。篇5甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（担保方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》中丙方提供第三方担保事宜，达成如下协议：一、协议背景1.甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》，为确保合同的履行，丙方愿意为乙方提供第三方担保。2.担保的范围包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面，以确保甲方权益得到充分保障。二、担保内容1.工程质量担保：丙方保证乙方施工的工程质量符合合同约定及相关法律法规的规定，如因乙方原因造成工程质量问题，丙方将承担相应责任。2.工程进度担保：丙方保证乙方按照合同约定及甲方要求完成工程施工进度，如因乙方原因造成工程进度延误，丙方将承担相应责任。3.工程安全担保：丙方保证乙方在施工过程中严格遵守安全施工规定，如因乙方原因造成安全事故，丙方将承担相应责任。三、担保期限本协议自签订之日起生效，担保期限为自工程竣工验收之日起至工程保修期结束之日止。四、担保方式1.连带责任担保：丙方对乙方的债务承担连带责任，即乙方未能按照合同约定履行义务时，丙方将无条件承担相应责任。2.不可撤销担保：本协议一经签订，丙方不得随意撤销或解除，如需解除或变更，需经甲方同意。五、权利义务1.甲方权利：甲方有权要求丙方按照本协议约定提供担保服务，并有权要求丙方承担相应的担保责任。2.甲方义务：甲方应按时向乙方支付工程款，并提供必要的施工条件和支持。3.乙方权利：乙方有权要求甲方按时支付工程款，并有权要求丙方承担相应的担保责任。4.乙方义务：乙方应严格按照合同约定进行工程施工，确保工程质量、进度和安全。5.丙方权利：丙方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行义务，并有权要求乙方提供相应的反担保措施。6.丙方义务：丙方应按照本协议约定提供担保服务，并承担相应的担保责任。六、违约责任1.甲方违约：如甲方未能按照合同约定支付工程款或提供必要施工条件和支持，应承担相应的违约责任。2.乙方违约：如乙方未能按照合同约定进行工程施工或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。3.丙方违约：如丙方未能按照本协议约定提供担保服务或未及时承担相应的担保责任，应承担相应的违约责任。七、争议解决如甲乙丙三方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。2.本协议自三方签字或盖章之日起生效。3.本协议未尽事宜，可由三方另行协商补充。甲方（发包人）：_________（签字或盖章）乙方（承包人）：_________（签字或盖章）丙方（担保方）：_________（签字或盖章）篇6甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（担保方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着公平、诚实、守信的原则，就甲方委托乙方进行工程建设，丙方提供第三方担保事宜，达成如下协议：一、协议背景甲方委托乙方进行工程建设，为确保工程的顺利进行，丙方愿意为乙方提供第三方担保。本协议旨在明确各方的权利义务，确保工程能够按时、高质量地完成。二、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程期限：_________5.工程价款：_________三、担保内容1.丙方为乙方的工程建设提供第三方担保。担保范围包括但不限于工期、质量、安全、环保等方面的担保。具体担保内容根据工程实际情况和甲方要求确定。2.丙方应确保乙方具备工程建设的相关资质和能力，并严格遵守相关法律法规和工程建设标准。如乙方因自身原因无法按时完成工程或工程质量不符合要求，丙方应承担相应的赔偿责任。3.丙方应监督乙方的工程建设过程，确保工程按照设计要求和标准进行。如发现乙方存在违规行为或工程质量问题，应及时向甲方报告，并协助甲方进行整改。四、担保期限1.本协议的担保期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。在担保期限内，丙方应承担相应的担保责任。2.担保期限届满后，如乙方未出现违约行为或工程质量问题，丙方的担保责任自动解除。如乙方存在违约行为或工程质量问题，丙方应承担相应的赔偿责任。五、权利义务1.甲方有权要求丙方提供担保，并监督丙方的担保履行情况。如丙方未履行担保责任，甲方有权要求丙方承担相应的赔偿责任。