停工协议合同范本_第1页
停工协议合同范本_第2页
停工协议合同范本_第3页
停工协议合同范本_第4页
停工协议合同范本_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

停工协议合同范本第一篇范文:合同编号:__________

鉴于甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)于____年____月____日签订的《____工程承包合同》(以下简称“主合同”),为确保双方的合法权益,现双方经友好协商,达成如下停工协议:

一、停工原因及期限

1.乙方因下列原因要求停工:

(1)施工过程中发生重大质量事故,需进行整改或返工;

(2)乙方资金链断裂,无法继续履行主合同约定的义务;

(3)甲方原因导致停工。

2.停工期限为____天,自本协议生效之日起计算。

二、停工期间的费用处理

1.停工期间,乙方应确保施工现场的安全生产和文明施工,并负责停工期间的现场维护。

2.停工期间,甲方应支付乙方下列费用:

(1)停工期间乙方的人工费用;

(2)停工期间的设备租赁费用;

(3)停工期间乙方负责的材料采购费用;

(4)停工期间乙方发生的其他必要费用。

3.甲方应在停工期间,按照主合同约定的支付进度和方式支付上述费用。

三、恢复施工的条件及责任

1.停工原因消除后,双方应尽快恢复施工。

2.乙方应按照主合同约定的质量和工期要求,恢复施工。

3.如乙方恢复施工过程中,因自身原因造成工程质量不合格或延误工期,乙方应承担相应的违约责任。

四、协议解除与违约责任

1.如乙方未按照本协议约定的时间恢复施工,甲方有权解除本协议,并要求乙方承担相应的违约责任。

2.如甲方未按照本协议约定支付费用,乙方有权解除本协议,并要求甲方承担相应的违约责任。

3.协议解除后,双方应按照主合同约定的方式结算剩余款项。

五、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议的,应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼费用由败诉方承担。

六、其他

1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.本协议一式____份,甲乙双方各执____份。

3.附件:

(1)主合同复印件;

(2)停工原因证明材料;

(3)其他与本协议相关的文件。

甲方(盖章):____________

法定代表人(或授权代表):____________

签订日期:____年____月____日

乙方(盖章):____________

法定代表人(或授权代表):____________

签订日期:____年____月____日

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

鉴于甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)于____年____月____日签订的《____工程承包合同》(以下简称“主合同”),甲方为保障自身权益,确保工程质量和进度,特引入第三方(以下简称“丙方”)作为监理单位,对工程进行全程监督。现甲乙双方及丙方经友好协商,达成如下停工协议:

一、停工原因及期限

1.乙方因下列原因要求停工:

(1)施工过程中发生重大质量事故,需进行整改或返工;

(2)乙方资金链断裂,无法继续履行主合同约定的义务;

(3)甲方原因导致停工。

2.停工期限为____天,自本协议生效之日起计算。

二、丙方职责及权利

1.丙方作为监理单位,负责对工程进行全程监督,确保工程质量、进度和安全。

2.丙方有权要求乙方提供工程相关资料,并对乙方施工过程进行现场检查。

3.丙方有权对乙方提出的停工申请进行审核,并提出是否同意停工的意见。

三、停工期间的费用处理

1.停工期间,乙方应确保施工现场的安全生产和文明施工,并负责停工期间的现场维护。

2.停工期间,甲方应支付乙方下列费用:

(1)停工期间乙方的人工费用;

(2)停工期间的设备租赁费用;

(3)停工期间乙方负责的材料采购费用;

(4)停工期间乙方发生的其他必要费用。

3.甲方应在停工期间,按照主合同约定的支付进度和方式支付上述费用。

四、恢复施工的条件及责任

1.停工原因消除后,双方应尽快恢复施工。

2.乙方应按照主合同约定的质量和工期要求,恢复施工。

3.如乙方恢复施工过程中,因自身原因造成工程质量不合格或延误工期,乙方应承担相应的违约责任。

五、违约责任及限制条款

1.乙方未按照本协议约定的时间恢复施工,甲方有权解除本协议,并要求乙方承担相应的违约责任。

2.乙方在停工期间,如因自身原因造成工程质量不合格或延误工期,甲方有权要求乙方赔偿损失。

3.乙方在停工期间,如因自身原因导致安全事故,乙方应承担全部责任。

4.乙方不得在停工期间,将工程分包或转包给其他单位或个人。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议的,应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼费用由败诉方承担。

七、其他

1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.本协议一式____份,甲乙双方及丙方各执____份。

八、第三方介入的意义和目的

1.丙方作为第三方监理单位,能够客观、公正地监督工程质量和进度,保障甲方权益。

2.丙方的介入有助于提高工程管理水平,降低工程风险。

九、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为工程投资方,对工程质量和进度有更高的要求,通过主导停工协议,甲方能够更好地保障自身权益。

2.甲方通过主导停工协议,能够对乙方进行有效约束,确保工程按期、保质完成。

附件:

(1)主合同复印件;

(2)停工原因证明材料;

(3)丙方资质证明材料;

(4)其他与本协议相关的文件。

甲方(盖章):____________

法定代表人(或授权代表):____________

签订日期:____年____月____日

乙方(盖章):____________

法定代表人(或授权代表):____________

签订日期:____年____月____日

丙方(盖章):____________

法定代表人(或授权代表):____________

签订日期:____年____月____日

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

鉴于甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)于____年____月____日签订的《货物供应合同》(以下简称“主合同”),乙方为保障自身权益,确保货物供应的质量和及时性,特引入第三方(以下简称“丙方”)作为质量检测机构,对供应的货物进行检测。现甲乙双方及丙方经友好协商,达成如下停工协议:

一、停工原因及期限

1.乙方因下列原因要求停工:

(1)甲方提供的货物存在质量问题,不符合主合同约定的标准;

(2)甲方未能按照合同约定提供货物,导致乙方无法正常进行生产;

(3)甲方原因导致停工。

2.停工期限为____天,自本协议生效之日起计算。

二、丙方职责及权利

1.丙方作为质量检测机构,负责对甲方提供的货物进行检测,确保其符合主合同约定的质量标准。

2.丙方有权要求甲方提供货物相关资料,并对货物进行现场抽样检测。

3.丙方有权对甲方提出的停工申请进行审核,并提出是否同意停工的意见。

三、停工期间的费用处理

1.停工期间,乙方应确保生产线的安全,并采取措施防止设备损坏。

2.停工期间,甲方应支付乙方下列费用:

(1)停工期间乙方的人工费用;

(2)停工期间的设备维护费用;

(3)停工期间乙方发生的其他必要费用。

3.甲方应在停工期间,按照主合同约定的支付进度和方式支付上述费用。

四、恢复施工的条件及责任

1.货物质量问题得到解决后,双方应尽快恢复生产。

2.甲方应按照主合同约定的质量标准,提供合格的货物。

3.如甲方恢复供应过程中,因自身原因导致货物质量问题,甲方应承担相应的违约责任。

五、违约责任及限制条款

1.甲方未按照本协议约定的时间提供合格货物,乙方有权解除本协议,并要求甲方承担相应的违约责任。

2.甲方在停工期间,如因自身原因导致货物质量问题,乙方有权要求甲方赔偿损失。

3.甲方不得在停工期间,将货物供应义务转嫁给其他供应商。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议的,应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼费用由败诉方承担。

七、其他

1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.本协议一式____份,甲乙双方及丙方各执____份。

八、乙方为主导的目的和意义

1.乙方作为货物需求方,对货物的质量和供应时间有更高的要求,通过主导停工协议,乙方能够更好地保障自身权益。

2.乙方通过主导停工协议,能够对甲方进行有效约束,确保货物供应的质量和及时性。

九、弱化甲方为主导的意义和目的

1.甲方作为货物供应方,其权益在一定程度上受到乙方主导的停工协议的约束,这有助于提高甲方对货物质量的重视程度。

2.甲方通过丙方的介入,能够对自身的供应质量进行客观评估,从而提高整体供应水平。

附件:

(1)主合同复印件;

(2)货物质量检测报告;

(3)丙方资质证明材料;

(4)其他与本协议相关的文件。

甲方(盖章):

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论