基础设施建设工程承包合同示例

基础设施建设工程承包合同示例合同编号：__________一、合同双方名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________营业执照编号：______________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________营业执照编号：______________鉴于甲方为基础设施建设工程项目的委托人，乙方为具备相应资质和能力的承包人，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承包基础设施建设工程项目事宜，达成如下协议：二、工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程内容：____________________2.4工程规模：____________________2.5工程投资总额：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。三、承包范围及方式3.1承包范围：乙方承包本合同项下的基础设施建设工程项目，包括但不限于工程设计、采购、施工、调试、验收等阶段。3.2承包方式：本合同为固定总价承包方式，乙方按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量标准等要求完成工程，并承担相应的风险。四、合同价格及支付4.1合同价格：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2支付方式：（1）甲方在本合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______%作为预付款；（2）乙方完成合同约定工程内容的______%后，甲方支付合同总价款的______%作为进度款；（3）乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的______%作为验收款；（4）剩余合同总价款的______%，在保修期届满后______个工作日内支付。五、工程质量及验收5.1乙方应确保工程质量符合国家及地方相关法律法规、技术规范和标准的要求。5.2工程验收：乙方完成工程内容后，应向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收报告。六、工期及延期6.1工期：本合同工程工期为______个月，自本合同签订之日起计算。6.2因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。七、保修及售后服务7.1乙方应在工程验收合格后提供______个月的保修服务。7.2保修期内，乙方应对工程质量问题进行免费修复。八、违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。8.2乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：______年______月______日注意事项：1.明确合同主体：合同中应明确甲方（委托人）和乙方（承包人）的名称、地址、法定代表人等信息，确保合同主体的合法性。法律名词解释：合同主体指参与合同关系的当事人，包括自然人和法人。2.详细描述工程概况：包括工程名称、地点、内容、规模和投资总额等，确保工程描述的准确性和完整性。法律名词解释：工程概况指对工程项目的总体描述，包括工程的基本情况和主要技术指标。3.明确承包范围及方式：合同中应明确乙方承包的具体范围和承包方式，以固定总价承包为例，应明确合同价格和支付方式。法律名词解释：承包范围指承包人承担的工程内容和责任范围；承包方式指双方约定的工程承包形式，如固定总价承包、单价承包等。4.注意合同价格及支付条款：明确合同总价、预付款、进度款、验收款和剩余款项的支付时间和比例。法律名词解释：预付款指合同签订后，甲方提前支付给乙方的一部分合同款项；进度款指乙方完成合同约定工程内容后，甲方按照进度支付给乙方的款项。5.确保工程质量及验收：明确乙方应保证的工程质量标准，以及工程验收的程序和时间。法律名词解释：工程质量指工程项目的品质标准；工程验收指对工程项目施工质量、技术指标等进行检查、审核的过程。6.注意工期及延期条款：明确工程工期和延期责任，确保工期延误时双方的责任和义务。法律名词解释：工期指完成工程所需的时间；延期责任指因乙方原因导致工期延误时，乙方应承担的违约责任。7.关注保修及售后服务条款：明确乙方在保修期内的责任和服务要求。法律名词解释：保修指乙方在工程验收合格后，对工程质量问题进行修复的义务；售后服务指乙方在保修期内对用户提供的技术支持和服务。8.了解违约责任：明确双方在违约时应承担的责任，包括赔偿损失、支付违约金等。法律名词解释：违约责任指违反合同约定的一方应承担的法律责任。9.确定争议解决方式：合同中应明确双方在争议发生时的解决方式，如友好协商、诉讼等。法律名词解释：争议解决方式指双方在合同履行过程中出现争议时，采取的解决争议的方法。解决办法：1.发生争议时，通过友好协商解决，以降低诉讼成本和时间。2.如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，依法维护自身合法权益。3.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要调整合同内容，双方应签订补充协议，明确调整事项和责任。特殊情况场合及补充条款：1.场合：若工程项目位于地震多发区，需要特别考虑抗震要求。补充条款：乙方需按照国家相关抗震设计规范进行设计和施工，确保工程在地震发生时的安全性和稳定性。若因地震等不可抗力因素导致工程受损，双方应协商确定修复方案和费用。2.场合：工程项目涉及环保要求严格的区域，需特别注意环保措施。补充条款：乙方在施工过程中必须采取有效措施保护环境，严格遵守国家和地方环保法规。如因乙方施工造成环境污染，乙方应承担相应的环保责任和赔偿。3.场合：工程项目位于偏远地区，物流和材料供应可能存在困难。补充条款：乙方需提前制定详细的物流和材料供应计划，确保工程进度不受影响。如因物流原因导致工期延误，双方应协商确定合理的解决方案。4.场合：工程项目涉及高新技术或特殊工艺，需要专业知识和技术支持。补充条款：乙方应具备相应的专业技术能力，并提供相关资质证书。在必要时，乙方应邀请专家进行技术指导和验收，确保工程质量和技术的先进性。合同所需附件列表：1.附件一：双方营业执照副本复印件2.附件二：乙方相关资质证书复印件3.附件三：工程设计方案和施工图纸4.附件四：工程预算书5.附件五：工程验收标准及流程说明6.附件六