城镇工程承包合同书5篇

城镇工程承包合同书5篇篇1发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程承包方式：__________4.工程范围和内容：__________第二条工程期限1.本工程合同总工期为______天，自乙方进场施工之日起计算。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工而产生的额外费用。3.因甲方原因造成的工程延误，合同工期相应顺延。第三条工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币______元。2.甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的______%，即人民币______元，作为工程预付款。（2）工程施工至一半时，甲方应支付乙方合同总金额的______%，即人民币______元。（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的款项，即人民币______元。第四条工程质量及验收标准1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.工程质量必须达到国家或专业的质量评定标准。3.甲方应在工程竣工验收后______天内，将竣工验收报告交给乙方。第五条施工设计变更及修改1.甲方如需对原工程设计进行变更或修改，应提前______天以书面形式通知乙方。变更或修改工程内容时，需经双方协商同意并报请原设计部门审核批准。2.甲方需变更或修改设计时，应在变更或修改前______天内向乙方提交变更或修改通知单。若甲方未能按时提交通知单，则所造成的损失由甲方承担。若甲方在变更或修改前______天内向乙方提交了通知单，则所造成的损失由双方共同承担。具体损失金额由双方协商确定。3.甲方如需对原工程设计进行较大变更或修改，应提前______天以书面形式通知乙方，并承担相应的费用。具体费用由双方协商确定。4.甲方如需对原工程设计进行重大变更或修改，应提前______天以书面形式通知乙方，并承担相应的费用。具体费用由双方协商确定。同时，甲方需承担相应的违约责任。具体违约责任由双方协商确定。5.乙方在收到甲方的变更或修改通知单后，应及时调整施工方案和计划，确保施工进度不受影响。若因乙方调整方案导致工期延误或增加费用，则相应的损失由乙方承担。篇2发包方（甲方）：[名称]承包方（乙方）：[名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将特定城镇工程承包给乙方施工达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程。2.乙方应自行承担施工所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等。三、工期要求1.工程开工日期：[开工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.工期延误的违约责任：如乙方未能按合同约定工期完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不仅限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。四、质量要求1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。2.甲方有权对工程质量进行监督检验，如发现问题，乙方应及时进行整改。五、付款方式1.工程款支付：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间和金额如下：[支付时间节点和金额]。2.乙方应提供有效的税务发票，以便甲方进行财务处理。六、违约责任1.如乙方在施工过程中存在违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不仅限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。2.如甲方未能按合同约定向乙方支付工程款，应承担相应的违约责任，包括但不仅限于支付违约金、赔偿乙方因此遭受的损失等。七、争议解决1.如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。八、合同生效与终止1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。2.本合同自工程竣工验收合格并结算完毕后终止。九、其他约定事项1.乙方应严格遵守安全生产和环保规定，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染事件。如因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，应由乙方承担相应的法律责任。2.甲方有权对乙方的施工人员进行安全教育和管理，乙方应予以配合。如乙方施工人员违反甲方安全规定或操作规程，应由乙方承担相应的法律责任。篇3发包方（简称甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。承包方（简称乙方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：（1）因人力不可抗拒的因素而被迫停工；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图；（3）因甲方未按时供应合同规定的材料、设备或未按时拨付预付款、工程款而影响开工；（4）因甲方同意的工期顺延的其他情况。第三条工程价款与支付1.本工程采用预算加签证的方式计价。在预算范围内涉及的工程项目和预算内容，在乙方按合同要求施工完成并通过竣工验收后，甲方一次性支付预算价款。预算范围外的工程项目和预算内容，甲方根据乙方提交的有效签证资料，在竣工验收后给予审核支付。2.甲方在乙方进场施工后支付工程预付款：_________元。工程竣工验收后，甲方支付工程尾款。3.乙方在收到工程预付款后应开具发票给甲方。第四条工程施工与设计变更1.乙方在施工中不得擅自修改设计，需要变更设计时，必须取得甲方同意后方可进行。2.乙方在施工中提出的合理建议经甲方、设计单位同意后，方可实施。3.乙方在施工中应严格执行安全施工操作规范、防火安全规定等，确保工程顺利进行。4.乙方在施工中应做好施工记录、隐蔽工程验收记录等，确保工程质量可追溯。第五条竣工验收与结算1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料。甲方应在收到申请后及时进行竣工验收。2.竣工验收通过后，乙方应提交结算资料给甲方进行结算审核。甲方应在收到资料后尽快完成结算审核工作。3.结算审核完成后，甲方应支付工程尾款给乙方。同时，乙方应开具发票给甲方。第六条违约责任与赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每延误一天，应按应付金额的同期银行贷款利息向乙方支付违约金。2.乙方若不能按合同工期按时完成施工任务，每延误一天，应按合同总金额的同期银行贷款利息向甲方支付违约金。同时，甲方有权要求乙方承担由此造成的全部经济损失。3.乙方在施工中若违反安全施工操作规范或防火安全规定等造成事故或损失，应由乙方承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。4.乙方在施工中若擅自修改设计或偷工减料等行为导致工程质量不符合要求或造成事故或损失，应由乙方承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。同时，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。第七条争议解决与管辖法院1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在本合同履行过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。若因争议导致本合同无法继续履行或需要中止履行的，双方应协商提出解决方案并签订书面协议后方可停止履行本合同。3.在争议解决期间，双方应保护对方的合法权益并尽量减少损失。若因争议导致对方产生额外费用的，应由责任方承担该费用。4.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。在争议解决过程中适用的法律、法规及规范性文件等应与本合同具有同等法律效力。若相关法律、法规及规范性文件等发生变化时，应以变化后的法律、法规及规范性文件为准。5.在争议解决过程中产生的诉讼费用、保全费用、鉴定费用等由责任方承担。若双方均有过错时，则应根据过错程度合理分担上述费用。6.双方同意将争议解决方式确定为诉讼解决时，双方应积极配合法院进行诉讼活动并遵守法院的判决结果。若一方不履行判决结果时另一方有权向法院申请强制执行措施。但强制执行措施应当符合相关法律法规的规定并不得损害对方的合法权益否则应承担相应的法律责任。篇4发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条合同工期1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工验收。2.乙方在合同签定后，XX天内进场施工。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为：XX元（大写：XX元）。其中：材料款：XX元；人工费：XX元。税金：XX元。税金由甲方负责。2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款，即XX元（大写：XX元）。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%，即XX元（大写：XX元）。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（优良），符合验收规范标准。2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。3.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。第五条施工设计更改1.甲方根据工程实际情况，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照执行。若甲方对设计进行重大变更，须取得乙方同意。2.乙方如需对设计进行变更，须取得甲方同意，甲方在接到乙方的变更设计申请后，须在XX天内予以答复。第六条双方负责事项1.甲方负责事项：（1）办理施工许可证和规划许可证；（2）组织设计和施工图纸的技术交底；（3）协调各工种之间的配合工作；（4）按时支付工程进度款。2.乙方负责事项：（1）编制施工组织设计或施工方案；（2）进行工程的施工、安装、调试等工作；（3）妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿；（4）质量不合格的工程部位及材料、设备，乙方应在规定时间内无偿返工或重做。第七条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程进度款，每延误一天，应按合同总金额的XX%向乙方支付违约金。若甲方在竣工验收合格后仍不支付尾款，乙方有权要求甲方支付尾款及违约金。违约金按合同总金额的XX%计算。2.乙方若达不到合同约定的质量目标及要求，每出现一次质量问题，应向甲方支付违约金XX元。若质量问题严重，甲方有权要求乙方进行返工或重做，并赔偿因此造成的损失。返工或重做的时间，不计算在合同工期内。3.乙方若不能按合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付违约金XX元。若延误工期超过XX天，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。4.甲方若将工程转包给其他单位施工，应赔偿乙方的损失。损失包括本合同总金额的XX%。若甲方将工程全部转包出去，应赔偿乙方的全部损失。损失按本合同总金额的XX%计算。违约金从应付给乙方的款项中扣除。如果应付给乙方的款项不足以支付违约金和损失赔偿额，则甲方应另行赔偿差额部分。甲方若将工程部分转包给其他单位施工，应事先取得乙方的同意。否则，应赔偿乙方的损失。损失按本合同总金额的XX%计算。违约金和损失赔偿额从应付给乙方的款项中扣除。如果应付给乙方的款项不足以支付违约金和损失赔偿额，则甲方应另行赔偿差额部分。甲方若将工程转包给其他单位施工后不能按合同约定支付乙方的款项时，除应承担违约责任外，还应赔偿乙方的损失。损失按本合同总金额的XX%计算。违约金和损失赔偿额从应付给乙方的款项中扣除。如果应付给乙方的款项不足以支付违约金和损失赔偿额，则甲方应另行赔偿差额部分。5.甲乙双方若因履行合同发生纠纷或争议时，应及时协商解决。协商不成时，双方可按《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。若因违约造成损失时，双方应按《中华人民共和国合同法》的有关规定进行赔偿。处理纠纷或争议时所需费用由双方协商承担。若协商不成时，由仲裁机构或法院裁决承担。但无论何种方式处理纠纷或争议时均不影响双方继续履行合同的义务。如果仲裁机构或法院最终裁决需要解除合同并赔偿损失篇5发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为______天，自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工。2.如有下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可以顺延：（1）因甲方原因影响开工；（2）不可抗力。第三条工程量及造价1.工程量及单价：_________2.工程总造价为人民币______元（￥______）。3.结算方式：_________第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到《工程质量验收规范》的合格标准。2.验收标准为国家或行业的现行技术标准。3.乙方必须建立质量检验制度，并且严格按照国家施工规范施工。4.甲方将定期或不定期对施工质量进行检查，并保存检查记录。甲方发现问题后，应及时通知乙方整改。乙方拒不整改的，甲方有权解除合同。因解除合同而给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。5.乙方应按照甲方提供的施工图纸施工，并接受甲方代表的监督。如因乙方原因造成的质量问题或返修，乙方应承担全部责任。如因甲方原因造成的质量问题或返修，甲方应承担全部责任。6.甲方在验收过程中发现问题后，应以书面方式通