信息化建设工程造价咨询合同

信息化建设工程造价咨询合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：________________________

地址：________________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：________________________

地址：________________________

鉴于甲方在信息化建设工程中需要专业工程造价咨询服务，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，就甲方委托乙方提供信息化建设工程造价咨询服务事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方委托乙方提供信息化建设工程造价咨询服务的内容、范围、期限、费用及双方的权利义务，确保信息化建设工程造价咨询服务的顺利进行。

二、合同背景

甲方在信息化建设工程中，为了确保工程质量和经济效益，需对工程造价进行专业咨询。乙方具备丰富的工程造价咨询经验，能够为甲方提供专业、高效的服务。为保障双方权益，经协商一致，签订本合同。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.甲方应按照合同约定，及时、准确地向乙方提供信息化建设工程的相关资料，包括但不限于设计图纸、工程量清单、合同文件等，确保乙方能够进行有效的造价咨询工作。

2.甲方应配合乙方进行现场勘查，提供必要的协助，确保乙方能够全面了解工程实际情况。

3.甲方应按照合同约定支付乙方咨询费用，并在合同约定的期限内完成支付。

4.甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程建设的合法合规。

5.甲方应就乙方提供的造价咨询服务结果进行审核，如有异议，应在合同约定的期限内提出。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成信息化建设工程造价咨询服务，确保咨询结果的准确性和可靠性。

2.乙方应遵守国家相关法律法规，确保造价咨询服务的合法合规。

3.乙方应保守甲方提供的工程资料和商业秘密，不得泄露给任何第三方。

4.乙方应按照甲方要求，对造价咨询服务过程中发现的问题提出合理化建议。

5.乙方应配合甲方进行工程变更的造价调整，确保造价咨询服务的及时性和有效性。

6.乙方应按照合同约定，对咨询结果承担相应的法律责任。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的造价咨询服务。

2.甲方有权对乙方提供的造价咨询服务结果进行审核，并提出合理化建议。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的资料和协助，确保造价咨询服务的顺利进行。

四、双方义务：

1.双方应按照合同约定，履行各自的责任和义务，确保合同目的的实现。

2.双方应保持良好的沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。

3.双方应遵守合同约定，不得擅自变更、解除合同。

4.双方应就合同履行过程中产生的争议，通过友好协商或仲裁等方式解决。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元（大写：_______________________元整），此金额为乙方提供信息化建设工程造价咨询服务的基本费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款，即人民币__________元。

2.进度款：在乙方完成合同约定的工作量后，甲方应在____个工作日内支付相应的工作进度款，具体支付比例和金额根据实际完成工作量及合同约定进行调整。

3.结算款：在信息化建设工程造价咨询服务完成后，甲方应在____个工作日内支付剩余的合同金额，即人民币__________元。

4.乙方提交最终造价咨询服务报告并经甲方确认无误后，甲方应在____个工作日内支付结算款。

三、支付条件

1.甲方支付预付款的条件为合同签订且双方签字盖章生效。

2.甲方支付进度款的条件为乙方完成合同约定的工作量，并提供相应的进度报告及发票。

3.甲方支付结算款的条件为乙方完成全部服务工作，并提交最终造价咨询服务报告，甲方确认无误。

四、额外费用

1.如因甲方原因导致乙方额外工作，包括但不限于工程变更、资料补充等，甲方应按照乙方实际发生的合理费用支付。

2.如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担由此产生的额外费用。

五、支付方式的具体规定

1.甲方应通过银行转账方式支付款项至乙方指定的账户。

2.乙方应在收到甲方支付的款项后，向甲方提供相应的收据或发票。

六、违约责任

1.如甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款的利息，利率按_____%计算。

2.如乙方未按时完成服务工作，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_____%。

违约与争议解决机制：

一、违约行为及处理

1.甲方违约：

a.若甲方未按时支付款项，除支付逾期付款利息外，乙方有权要求甲方支付合同总金额的_____%作为违约金。

b.若甲方提供的信息或资料存在重大错误，导致乙方工作无法正常进行，乙方有权要求甲方承担由此产生的全部费用，并有权终止合同。

2.乙方违约：

a.若乙方未按时完成服务工作，除支付违约金外，乙方还应赔偿甲方因工程延期造成的损失。

b.若乙方泄露甲方商业秘密或提供虚假咨询服务，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任，并有权终止合同。

二、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成时，可按以下方式解决：

a.诉讼：任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

b.仲裁：双方同意将争议提交至__________仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

2.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非仲裁机构或法院另有裁定。

三、适用法律

本合同的签订、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均同意提交合同签订地人民法院管辖。

五、其他

1.本合同的任何修改或补充均需以书面形式进行，并由双方签字盖章。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附则：

一、生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，自合同生效之日起至合同约定的服务期限届满时止，合同内容对双方具有约束力。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起____年。在此期限内，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

三、变更

1.合同的任何变更必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

2.任何变更不影响合同已履行部分的法律效力。

四、终止

1.本合同在以下情况下可提前终止：

a.双方协商一致，并签订书面终止协议；

b.一方违约，另一方有权依据本合同约定的违约责任条款终止合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权终止合同。

2.合同终止后，双方应立即终止各自的权利和义务，并按照合同约定处理剩余工作及费用结算。

五、解除合同

1.合同解除的条件应符合法律规定或合同约定的情形。

2.一方解除合同应提前____个工作日通知另一方，并书面说明解除合同的理由。

六、通知

1.双方之间的通知应以书面形式进行，通过双方约定的通讯方式送达。

2.通知送达时间为通知发出后____个工作日，除非另有约定。

七、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并协商解决合同履行中的问题。

八、合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、其他

本合同的未尽事宜，由双方另行协商解决。本合同的解释权归甲方所有。

附件：

一、甲方提供资料

1.信息化建设工程项目需求文档，包括项目背景、目标、功能需求等。

2.信息化建设工程项目设计方案，包括系统架构、技术路线、界面设计等。

3.信息化建设工程项目相关合同文件，如采购合同、施工合同等。

4.信息化建设工程项目相关技术规格书，包括硬件、软件、网络等要求。

二、乙方提供资料

1.信息化建设工程造价咨询服务方案，包括服务内容、工作计划、交付成果等。

2.乙方资质证明文件，如营业执照、资质证书等。

3.乙方人员资质证明文件，如工程师资格证书等。

三、双方共同文件

1.本合同文本。

2.双方签署的任何补充协议或会议纪要。

3.双方确认的工程变更文件及相应造价调整。

四、其他

1.信息化建设工程项目现场照片及视频资料。

2.任何其他双方认为对