景观建材施工合同

景观建材施工合同合同编号：__________甲方：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方联系邮箱]乙方：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方联系邮箱]第一章：合同双方1.甲方：系依法成立并合法存续的企业法人，具备独立的法人资格和相应的民事行为能力，主要从事[甲方主要业务范围]等相关业务。2.乙方：系具备相应资质和专业能力的企业，能够独立承担本合同项下的工程施工等任务，具备合法的经营资格。第二章：工程概况1.工程名称：[具体景观建材工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：包括但不限于景观建材的采购、运输、施工、安装等相关工作，具体内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。第三章：工程期限1.开工日期：[预计开始施工的具体日期]2.竣工日期：[预计完工的具体日期]3.工期延误及顺延：如因不可抗力、甲方原因、设计变更等非乙方原因导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。乙方应在延误情况发生后的[规定时间]内，向甲方提交书面报告，说明延误情况及预计顺延的工期。第四章：工程质量1.质量标准：本工程应符合国家及地方相关标准和规范的要求，同时应满足双方在合同中约定的质量标准。乙方应严格按照施工图纸和相关技术规范进行施工，保证工程质量。2.质量保证：乙方应在工程竣工后[规定时间]内，向甲方提交工程质量保修书，明保证修范围、保修期限等事项。在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换，直至达到合同约定的质量标准。第五章：工程价款及支付方式1.工程价款：本工程的总价款为[具体工程价款金额]元（大写：[大写工程价款金额]），该价款包括景观建材的采购费用、施工费用、安装费用等所有与本工程相关的费用。2.支付时间及比例：预付款：在合同签订后[规定时间]内，甲方向乙方支付工程总价款的[预付款比例]%作为预付款。进度款：根据工程进度，乙方应提交相应的工程进度报告和工程量清单，经甲方审核确认后，在[规定时间]内，甲方向乙方支付已完工程价款的[进度款比例]%。竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[规定时间]内，甲方向乙方支付工程总价款的[竣工款比例]%。质保金：在质保期届满且工程无质量问题后[规定时间]内，甲方向乙方支付工程总价款的[质保金比例]%。第六章：材料供应1.材料品种及规格：本工程所需的景观建材品种包括[具体材料品种]等，规格应符合设计图纸和相关标准的要求。2.材料供应时间：乙方应按照工程进度计划，及时采购和供应所需的景观建材。如因材料供应不及时导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第七章：施工与安装1.施工工艺及要求：乙方应按照国家及地方相关标准和规范，以及设计图纸的要求，采用合理的施工工艺进行施工。施工过程中，应严格遵守安全操作规程，保证施工安全。2.安装调试：乙方应负责景观建材的安装和调试工作，保证安装质量和使用功能符合要求。安装调试完成后，乙方应及时通知甲方进行验收。第八章：竣工验收1.验收标准：本工程的竣工验收应按照国家及地方相关标准和规范，以及设计图纸的要求进行。验收时，乙方应提交完整的工程竣工资料和验收申请，经甲方组织相关部门和人员进行验收合格后，方可交付使用。2.验收程序：乙方自认为工程竣工后，应提前[规定时间]通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[规定时间]内，组织相关部门和人员进行验收。如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，再次申请验收，直至验收合格。第九章：质量保修1.保修范围：本工程的保修范围包括景观建材的质量问题、施工质量问题等，具体保修范围以工程质量保修书为准。2.保修期限：本工程的保修期限为[具体保修期限]年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。第十章：违约责任1.双方违约情形及责任：如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付价款的[违约金比例]%向乙方支付违约金。如乙方未按照合同约定的工期完工，每逾期一天，应按照工程总价款的[违约金比例]%向甲方支付违约金。如逾期超过[规定天数]，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。如乙方施工的工程质量不符合合同约定，应负责免费维修或更换，直至达到合同约定的质量标准。如因工程质量问题给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。2.违约金及赔偿：双方应在合同中明确约定违约金的数额或计算方法，如因违约给对方造成损失的，还应承担赔偿责任，赔偿范围包括直接损失和间接损失。第十一章：争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同的管辖法院为[具体管辖法院名称]。主体盖章签字部分：甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______