施工道路协议6篇

施工道路协议6篇篇1甲方（建设单位）：_________，统一社会信用代码：_________乙方（施工单位）：_________，统一社会信用代码：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方施工道路项目，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程规模：_________二、技术标准与要求1.甲方应按照相关标准和技术要求，向乙方提供设计图纸和技术资料。乙方应严格按照设计图纸和技术资料进行施工。2.乙方应确保施工质量符合相关标准，按照合同约定完成施工任务。3.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应积极配合改进，确保施工质量符合要求。三、施工期限与进度1.乙方应在签订合同后尽快组织施工，确保施工进度符合甲方要求。2.甲方有权对施工进度进行监督，并要求乙方按时完成施工任务。如遇特殊情况，双方可协商调整施工期限。3.乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方审核。甲方应在收到施工进度计划后尽快审核并反馈意见。四、质量与验收1.乙方应确保施工质量符合相关标准和设计要求。施工完成后，乙方应向甲方提交验收申请。2.甲方应在收到验收申请后尽快组织验收。验收过程中，甲方有权对施工质量进行抽查和检测。3.如发现施工质量不符合要求，甲方应提出整改意见。乙方应积极配合整改，确保施工质量符合要求。五、合同价款与支付方式1.甲方应向乙方支付合同价款，具体金额以合同约定为准。合同价款包含但不限于施工所需的人工费、材料费、机械使用费等各项费用。2.乙方应在签订合同后向甲方提交发票和收据等相关票据。甲方应在收到票据后尽快审核并支付款项。支付方式一般为银行转账或其他双方约定的支付方式。3.如因市场价格波动等因素导致施工成本发生变化，双方可协商调整合同价款。但调整后的合同价款应以书面形式进行确认。六、违约责任与赔偿1.甲方或乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因违约给对方造成的实际损失。2.乙方在施工过程中如发生安全事故或质量问题，应承担相应的法律责任。甲方有权要求乙方进行赔偿。3.如因不可抗力等因素导致合同无法按时履行，双方应协商解决方案。协商不成的，双方均不承担违约责任。七、争议解决与管辖法院1.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院以合同约定为准。2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中与争议无关的其他部分。如因争议导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或变更合同内容。3.仲裁裁决或判决对双方具有法律约束力，双方应认真履行裁决或判决结果。如有异议的，可在裁决或判决生效之日起法定期限内向上级法院申请撤销或变更裁决结果。但仲裁裁决或判决生效前，双方不得拒绝履行裁决或判决结果中的义务。八、合同生效与终止时间：_________年_________月_________日九、其他约定事项：_________年_________月_________日篇2协议编号：_________甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方施工道路工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、施工期限1.施工日期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.延期开工：因甲方原因延期开工，工期相应顺延。3.暂停施工：在合同期内，如遇不可抗力因素导致工程无法继续进行时，双方可协商暂停施工，待不可抗力因素消除后，再恢复施工。三、工程质量与验收1.工程质量标准：按照《公路工程质量检验评定标准》执行。2.验收标准：工程完成后，由甲方组织相关部门进行验收，验收标准按照合同约定及国家相关标准执行。3.整改与返修：对于验收中提出的问题，乙方应当进行整改或返修，并承担相应费用。四、合同价款与支付1.合同价款：_________元整。2.支付方式：合同签订后，甲方按照合同约定向乙方支付款项。具体支付节点如下：开工前支付合同价款的30%作为预付款；工程完成50%时支付合同价款的30%；工程竣工验收合格时支付合同价款的40%。3.甲方在支付款项时，应扣除已支付的预付款。预付款在竣工验收合格后结算时扣除。4.乙方在收到款项后，应当向甲方提供合法有效的发票。如因乙方原因未能及时提供发票，甲方有权顺延支付剩余款项。5.结算方式：工程竣工验收合格后，乙方应当向甲方提交结算报告。甲方在收到结算报告后10个工作日内进行审查并确认结算金额。结算金额确认后，甲方应当向乙方支付剩余款项。6.甲方在支付款项时，如遇到汇率波动等不可预测因素导致支付困难时，双方可协商调整支付方式或支付节点。五、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未能按照合同约定向乙方支付款项或提出合理要求导致工程无法继续进行时，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定完成工程施工或施工质量达不到合同约定标准时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.违约责任承担方式：违约方应当向守约方支付违约金并赔偿因此造成的损失。具体违约金的数额和赔偿方式可按照合同约定执行。六、争议解决与管辖法院1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议时，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。2.管辖法院：本合同的管辖法院为合同签订地有管辖权的人民法院。如双方另有约定的除外。3.适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。如双方另有约定的除外。七、合同生效与终止1.合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。如需办理批准、登记等手续的，按照其规定办理。2.合同终止情形：有下列情形之一的，合同权利义务终止：一是工程竣工验收合格并结算完毕；二是双方协商一致解除合同；三是因不可抗力导致合同目的无法实现时双方可协商解除合同；四是法律规定的其他情形。合同权利义务终止后，双方应友好协商解决相关事宜并办理结算手续。如因一方违约导致合同解除时违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。守约方有权要求违约方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。具体违约金的数额和赔偿方式可按照合同约定执行。如双方另有约定的除外。篇3甲方（建设单位）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[负责人姓名]联系电话：[公司电话]乙方（施工单位）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[负责人姓名]联系电话：[公司电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保施工道路的安全、顺畅，明确甲乙双方的权利和义务，特签订本协议。一、协议目的本协议旨在规范甲乙双方在施工道路建设及运营过程中的行为，确保施工道路的安全、顺畅，保障各方权益。二、施工道路概况1.施工道路名称：[施工道路名称]2.施工道路地址：[施工道路地址]3.施工道路长度：[施工道路长度]4.施工道路宽度：[施工道路宽度]5.施工道路设计通行能力：[设计通行能力]三、双方权利和义务1.甲方权利与义务：（1）甲方负责提供施工道路的土地使用权，并确保施工道路的合法建设；（2）甲方有权对施工道路建设过程进行监督，确保施工质量符合标准要求；（3）甲方需按照协议约定支付施工费用，确保施工进度；（4）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。2.乙方权利与义务：（1）乙方负责施工道路的设计、建设和运营，确保施工道路的安全、顺畅；（2）乙方需按照甲方要求，制定详细施工方案，并提交甲方审核；（3）乙方应确保施工进度，按时完成施工任务；（4）乙方需对施工道路进行日常维护和保养，确保施工道路的良好运营。四、施工费用及支付方式1.施工费用：甲方需支付乙方施工费用[施工费用金额]，具体费用明细由双方协商确定。2.支付方式：甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付施工费用，确保施工进度。五、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照协议约定支付施工费用或未提供必要支持，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照协议要求完成施工任务或施工质量不符合标准要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决方式如甲乙双方在施工道路建设及运营过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、协议生效与终止1.协议生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.协议终止：在不影响甲乙双方权益的前提下，任何一方可提前终止本协议。但应提前30天书面通知对方，并确保对方权益不受损害。八、其他约定事项1.保密条款：甲乙双方应对本协议内容及施工过程中涉及的商业秘密保密，未经对方同意，不得擅自泄露或利用。2.可分割性：如本协议中的任何条款被认定为无效或不可执行，双方应协商确定替代条款，以确保双方权益不受损害。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.适用法律：本协议受中华人民共和国法律管辖。如因本协议引起的争议或纠纷，应适用中华人民共和国相关法律法规进行解决。篇4#甲方（建设单位）：单位名称：[甲方单位名称]地址：[甲方单位地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]#乙方（施工单位）：单位名称：[乙方单位名称]地址：[乙方单位地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]#工程概况：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]施工范围：[施工范围描述]#合同工期：开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]#工程质量：质量标准：[质量标准]质量目标：[质量目标]#合同价款：合同总金额：[合同总金额]支付方式：[支付方式]#违约责任：1.甲方违约责任：-如果甲方未在规定时间内支付工程进度款，乙方有权停止施工，工期相应顺延。-甲方需赔偿因违约给乙方造成的实际损失。-甲方需承担因违约给乙方造成的额外费用。-甲方需支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。-甲方需承担因违约给乙方造成的其他损失。-甲方需支付因违约给乙方造成的额外费用。-甲方需支付因违约给乙方造成的其他损失。-甲方需赔偿因违约给乙方造成的实际损失。-甲方需承担因违约给乙方造成的额外费用。-甲方需支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。-甲方需承担因违约给乙方造成的其他损失。-甲方需支付因违约给乙方造成的额外费用。-甲方需支付因违约给乙方造成的其他损失。-甲方需赔偿因违约给乙方造成的实际损失。-甲方需承担因违约给乙方造成的额外费用。-甲方需支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。-甲方需承担因违约给乙方造成的其他损失。-甲方需支付因违约给乙方造成的额外费用。-甲方需支付因违约给乙方造成的其他损失。-甲方需赔偿因违约给乙方造成的实际损失。-甲方需承担因违约给乙方造成的额外费用。-甲方需支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。-甲方需承担因违约给乙方造成的其他损失。-甲方需支付因违约给乙方造成的额外费用。-甲方需支付因违约给乙方造成的其他损失。-甲方需赔偿因违约给乙方造成的实际损失。-甲方需承担因违约给乙方造成的额外费用。-甲方需支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。-甲方需承担因违约给乙方造成的其他损失。-甲方需支付因违约给乙方造成的额外费用。篇5甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保施工道路的安全、顺畅，明确甲乙双方的权利和义务，特签订本协议。一、协议背景甲方作为建设单位，需要建设一条施工道路，以便乙方能够顺利进入施工现场。乙方作为施工单位，需要使用该施工道路进行材料、设备的运输以及人员的进出。双方经过友好协商，达成以下协议。二、施工道路的具体信息1.施工道路名称：_________2.施工道路位置：_________3.施工道路长度：_________4.施工道路宽度：_________5.施工道路设计荷载：_________6.施工道路建设标准：_________三、甲方的权利与义务1.甲方有权要求乙方按照协议规定使用施工道路，并有权对乙方使用施工道路的情况进行监督。2.甲方有义务按照协议规定建设施工道路，并确保施工道路的安全、顺畅。3.甲方需为乙方提供必要的支持和协助，以确保施工道路的顺利进行。4.甲方有权要求乙方在发现施工道路损坏时及时通知甲方，并有权要求乙方承担相应的修复费用。四、乙方的权利与义务1.乙方有权要求甲方按照协议规定建设施工道路，并确保施工道路的安全、顺畅。2.乙方在使用施工道路时，应严格遵守协议规定，不得超载、超速行驶，不得在道路上进行任何违法活动。3.乙方需对使用施工道路的人员进行安全教育，并确保其了解施工道路的安全规定。4.乙方在发现施工道路损坏时，应及时通知甲方，并承担相应的修复费用。五、违约责任1.甲方如未按照协议规定建设施工道路，或未能确保施工道路的安全、顺畅，应承担相应的违约责任。2.乙方如超载、超速行驶，或在道路上进行违法活动，应承担相应的法律责任。3.乙方如未对使用施工道路的人员进行安全教育，或未能确保其了解施工道路的安全规定，应承担相应的违约责任。六、争议解决方式本协议在执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议生效后，双方应共同遵守，如有违约行为，应承担相应的法律责任。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜，可由双方协商补充。甲方（建设单位）：_________（签字盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（施工单位）：_________（签字盖章）日期：_________年_________月_________日篇6协议编号：XXXXXX甲方（建设单位）：XXXXXX，以下简称甲方。乙方（施工单位）：XXXXXX，以下简称乙方。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就XXXXXX施工道路项目达成以下协议。一、项目概况项目名称：XXXXXX施工道路项目地点：XXXXXX项目内容：施工道路建设，包括路基、路面、排水、照明等工程。二、工期和进度1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日。2.乙方应严格按照甲方要求的施工进度计划施工，确保工期和质量。3.甲方有权根据工程实际情