消防工程施工合同书

消防工程施工合同书消防工程施工合同书「篇一」建设单位：__________施工单位：__________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。一、工程范围及承包方式：1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等2、承包方式：包工包料二、工程地点：普兰店市三、双方职责（一）、甲方责任：1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方提供施工条件。（如：施工用水、电、宿舍）（二）、乙方责任：按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、工程期限：1、自本合同签定之日起__________天完工。2、下列情况工期顺延（1）、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。（2）、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。五、工程造价及结算方式（一）、工程造价：壹百零捌万元人民币（￥108万元）。（二）、结算方式：合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。六、竣工验收：验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方：__________乙方：__________代表：__________代表：____________________年__________月__________日消防工程施工合同书「篇二」消防工程安装施工合同范本消防工程安装施工合同范本一承包方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。第一条：工程概括；1．工程名称：工程项目xxx栋及地下室。2．工程地点：3．承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价元，总建筑面积约万平方米，总工程造价约万元。4．工程内容：1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统；6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。5．消防报建费用乙方负责。第二条：合同价款及承包形式；1．合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米元，总造价为万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。2．本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。3．如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。4．该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。第三条：付款方式；1．本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款，即万元。2．该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款，即万元。3．工程施工完成总工程量70时，甲方再向乙方支付工程进度款，即万元。4．本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3质保金，一年满后支付）。第四条：施工日期；本合同签订后20__年月日开工，工程工期20__年月日完工并组织验收，总工期天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。第五条：设备及材料供应方式；1.本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2．乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工；1.工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。2．隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。3．本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。4．工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。5．工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。第七条：双方职责；（一）甲方职责；1．派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。2．根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。3．如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。4．协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。5．因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。6．在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。（二）乙方职责；1．施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。2．按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。3．严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。4．已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。5．及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。6．在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。7．严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。8．工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。第八条：双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人日期20年月日消防工程安装施工合同范本二发包人：*消防工程有限公司（简称“甲方”）分包人：（简称“乙方”）身份证：（）经双方友好协商，甲方同意将XX市县“乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：XX市县“乐里，时代新都”（含地下室部分）2、工程地点：XX市县二、劳务安装的范围及内容：喷头安装、消防箱安装、水泵房安装火灾自动报警系统三、施工工期：该工程施工工期暂定为天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延：1、由于甲方及土建原因造成；2、原工程的设计变更；3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失4、不可抗力的事件四、承包方式及工程造价：1、承包方式：包清工加施工机具；2、劳务分包暂定价为税后人民币：11万元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容，用度另性协商。五、劳务费支付方法及结算方式：1、合约签定后甲方即付进场费：30000元；2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方；4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；其中：喷头安装50元/个（带管）消防箱安装250元/个（带环管）水泵房按图纸整套4800元/套（另算）备注：室外连环管另算。六、技术资料及其它1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更，乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；七、材料和设备供给：1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定，必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护。八、双方责任：甲方：1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料；负责向乙方提供施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。2、委托代表队工程进度、质量进行都督，检查隐蔽工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。3、对乙方的现场施工进行配合，协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。5、负责做好施工过程各原始资料记录，标志竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单，并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚。7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证用度在工程结算时一并支付。8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。乙方：1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各项施工预备工作；安全、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中，碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建筑相关安全治理要求。消防工程施工合同书「篇三」建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济法》、《中华人民共和国建筑法》、《青海省建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其它相关法规和规定的原则，结合消防安装工程具体情况，双方达成如下协议：第一条工程概况：1.1工程名称：1.2工程地点:1.3工程内容：消防安装工程1.4承包范围：火灾自动报警及联动控制系统、自动喷淋系统、通风、防排烟及正压送风系统的施工、安装、调试。火灾自动报警系统不包括楼内已预埋的线管、桥架敷设，但包含各幢间的管线敷设(含挖沟);自动喷淋系统包括室外消防管道(DN250：50米，DN150：30米，正负相差不超过10%);消火栓系统仅包括消防泵及泵进口、出口阀门安装，泵房内管道安装与土建单位已安装管道碰口，消防泵电控柜至水泵之间的强电控制部分由乙方安装(甲方接至控制柜进线端);不包括所有与土建相关的部分。以甲方签章施工图和相关工作指令为准。1.5开工日期：开工日期以甲方书面通知为准。1.6竣工日期：配合装修工程完工为准。1.7总工期：以甲乙双方商定为天。1.8质量等级：达到验收规范合格标准，并通过消防部门的验收合格。第二条工程造价及结算方式：2.1合同价款：xx2.2定额执行西宁市20xx年安装工程基价表及配套文件执行。2.3工程类别按相应工程类别，三级企业取费C级取费，安装费(劳动保险和税金除外)下浮%。2.4人工费不调差，材料及设备按甲方材设部核定(如有异议以甲方提供供应商的书面承诺、报价书、合同为准)，若乙方不接受核价甲方有权进行甲供，并按核价单价增加15%的采保费，同时乙方无偿负责甲供材料及设备的下车和保管。2.5不执行本合同签订后任何调价方面的文件。2.6所有验收及检测费用由乙方负责。2.7周转性材料及中小型机械25公里以上的超运距费用不计取。2.8外地施工企业不计取远地施工增加费和施工机构迁移费。第三条材料设备供应：工程设备及材料由乙方采购供应。设备、材料进场前，由乙方提供出厂家，并提供经消防总队认可流通领域证书、设备材料的相关质量证明文件，报监理和甲方备案后购买，监理和甲方监督检查质量。甲方有权指定符合消防规定的厂家及品牌。第四条付款及结算方式：4.1每月25日，乙方按时向甲方提供工程进度报表，经甲方认可后，工程进度款于次月10日按审定进度的50%支付给乙方;验收合格后乙方报送竣工资料后30日内完成结算，结算完成后10内支付到结算总款的85%，结算完成后30天内完成结算审计，结算审计完成后10日内支付到审计总款的95%;留5%作质保金，维保期2年满后10日内付清尾款。4.2本工程税金由甲方代扣代缴，甲方可采用银行转帐或转帐支票方式支付工程款。第五条甲乙方驻工地代表：5.1甲方驻工地代表及人员名单：5.1.1监理单位委派的工程师：姓名：职务：;5.1.1.1发包人委托的职权：技术、质量、安全、文明施工、施工进度的全面监督管理。5.1.1.2需要取得发包人批准才能行使的职权：停工、返工及经济有关事宜。5.1.2发包人派驻的工程师：姓名：职务：5.1.2.1职权：协调监理与承包方关系，技术、质量、安全、文明施工、工程进度管理与经济有关的各项事宜。5.2乙方驻工地代表及人员名单：技术负责人：姓名：职务：;项目经理：姓名：职务：。第六条工程质量及验收：6.1乙方在施工中必须严格按施工图纸说明文件及消防工程施工验收规范施工，并确保在合同承包范围内验收合格。6.2消防工程竣工验收由甲方主持，设计、监理、各相关施工单位参加，消防主管部门验收。6.3在工程未办理交验手续之前，工程由乙方负责成品保护和看管，如需提前使用，乙方必须无条件配合。第七条成品保护：7.1本工程在施工过程中，做好文明施工，服从建设单位和监理单位对施工现场统一管理，做到工完场清。7.2在竣工验收前的成品保护由乙方负责，竣工验收后由甲方自行负责。第八条甲方工作：8.3负责向乙方提供临时施工场地，指定水、电搭接点(乙方安表计量)。8.4向乙方提供完整的施工图四套，并组织施工图纸会审及施工技术交底工作。8.5协调乙方同其它施工单位的关系。8.6组织工程竣工验收，确认工程施工变更或更改方案，签署工程施工变更通知书。第九条乙方工作：9.1严格按国家的相关法律、法规，按照现行的技术标准、施工规范和施工图施工，确保工程质量。9.2编制符合工程实际情况的施工组织方案和安全技术措施，经建设(监理)单位审批后贯彻执行，保证工程按照合同工期完成，保证安全生产。9.3保护好建筑物周边设施和按文明施工规定搞好施工保护，遵守现场规章制度。9.4工场地整齐卫生的要求：施工现场布置，机械材料的放置，按甲方统一指定地点布置，不得随意堆放垃圾，做到文明施工。9.5工程竣工验收后，向甲方提供完整的竣工资料四套，为甲方免费培训2-3名操作人员。第十条进度计划：10.1工程不停建缓建的条件下，以本工程整体进度为准，配合装修进度而完工。10.2若因乙方原因影响施工进度，一切损失由乙方负责。10.3延期开工，暂停开工，工期延误按GF-1999-0201《建设工程施工合同条件》中相应条款执行(甲方不给与任何经济补偿)。第十一条工程质量等级：11.1工程质量等级要求：工程质量达到合格工程标准，不影响整体工程质量评定。11.2质量评审仲裁部门西宁市消防总队及市质检站。第十二条违约：12.1乙方必须按甲方相关指令进行施工，以确保工程质量和工程进度。若乙方不能按要求进行施工，甲方有权安排其他施工单位进行施工，所发生的费用及损失在乙方工程进度款总双倍扣回。12.2由于乙方原因，工地出现民工、群众闹事的事件，或在工地以外出现针对本工程或甲方的闹事行为。每发生一次乙方应向甲方支付违约金10万元(壹拾万元)，发生两次或两次以上的，甲方有权解除合同并不予结算，工程款不予支付，乙方在接到合同解除通知拾日内无条件退场。12.3若乙方未能按本合同约定按月付清当月人工费的，发生的一切后果由乙方自行负责，甲方不支付当期进度款，同时乙方应在竣工验收后十日内付清所有人工费，并提供能证明结清人工费的证据。若提供虚假证据发生的一切后果由乙方自行负责，且甲方不办理工程结算。12.4在本合同实施过程中，双方如有争议，以协商解决为主，协商不能解决时，双方可保留向仲裁机构申请仲裁的权利。第十三条工程维修：本工程质保期为二年，自消防部门验收合格之日起二年内免费维修及保养。第十四条合同份数：本工程合同一式捌份，经甲、乙双方法人代表签字或盖章后生效。甲方伍份、乙方叁份，具有同等效力。第十五条未尽事宜，双方代表协商解决。并按重庆市建委及市消防总队有关文件执行。第十六条本合同结清财务手续后，合同失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日消防工程施工合同书「篇四」甲方：________________乙方：________________根据有关法律法规及有关行业要求，经双方协商，甲方同意将在建腾冲县中房国际购物中心工程项目的消防安装工程承包乙方施工。结合本工程具体情况，特制定合同条款如下：_________________第一条：_________________工程概况1、工程名称：_________________2、工程地点：_________________3、工程内容：_________________室内的自动报警系统工程、自动喷淋系统工程、消火栓系统、疏散指示系统、防排烟系统、气体灭火系统、水泵房及水箱间工程。本工程不含水泵接合器的挖沟及砌井的工程量。（自动报警系统、疏散指示系统按预埋管，不含配管的工程量。防排烟及水泵房不含电气的一次接线。水箱间不含水箱的给水和泄水管的工程量）第二条：_________________质量要求消防验收合格标准。第三条：_________________承包方式包工包料包验收合格第四条：_________________工程承包价款本工程一次性包死价为玖佰万元整（消防工程建筑面积平米综合单价为180元/m2，该建筑建筑面积为50000m2）。第五条：_________________工期要求开工日期：_________________20__年5月1日，竣工工期：_________________20__年12月31日。第六条：_________________付款方式：_________________签订合同后，甲方预付乙方合同总价的30%，施工过程中按每月完成工程量的70%支付工程进度款；工程完工后，甲方支付至工程总价的85%；消防验收合格后，甲方支付至工程总价的97%，余3%的工程款质保期满后一次性付清。工程预付款分三次扣回。甲方：________________乙方：________________日期：________________日期：________________消防工程施工合同书「篇五」最新消防工程的施工合同范本发包方：_____________有限公司，以下简称甲方总承包方：___________________，以下简称乙方分包方：_____________________，以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1．工程名称：___________________有限公司一期消防工程2．设计单位：______________________________________3．工程地点：______________________________________路二、各方职责甲方：______________________________________乙方：______________________________________丙方：______________________________________技术文件和承包范围：________________________技术文件：__________________________________1．（一期工程）施工图2．建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第______号3．施工图审查报告4．（二期工程）消防系统图5．投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。1．总包管理费3%2．市场价格风险调整的不可预见费用3．消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4．设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5．其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。6．对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7．涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。第二条工期要求和开工日期1．工期要求：主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2．同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）第三条质量要求和评定标准1．质量要求：合格并符合消防和设计要求2．评定标准：按国家和XX市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条安全生产规范执行必须符合国家和XX市有关规定要求。第五条材料、设备的采购、供应方式和要求1．本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。2．材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第六条工期、质量保证金1．丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。2．项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。3．竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。第七条工程价款及支付方式1．房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元；2．丙方支付给乙方总包管理费_________%（_________万元）；3．房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；4．竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；5．余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。6．接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第九条违约责任及处理1．工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。2．质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3．安全文明：符合国家和XX市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4．自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。5．丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。第十条其它1．丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。2．甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3．施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4．甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。5．本协议履行地为本工程所在地。6．本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方：__________________代表：__________________乙方：__________________代表：__________________丙方：__________________代表：_________________________年______月_____日发包方：承包方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。第一条工程概况工程名称：围墙设置工程工程地点：第二条承包方式包工包料。第三条工程承包范围1、甲方提供图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷（含基础）、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。2、按图纸设计要求；特殊要求按甲方书面通知。3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。第四条合同工期接甲方指令后开工，在年月日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。由于乙方的原因导致工程延期，承包人应承担1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。质量要求符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。第六条工程价款及付款方式1、本合同固定总价合计人民币元，大写圆整。2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。4、付款方式施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%；工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%；结算完毕付至结算价的95%；剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，责任由乙方自行承担，且乙方不得因此而拒绝施工。第七条甲方职责现场协调指挥：包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。第八条乙方职责1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥，保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，依法办理相关保险，承担一切安全措施费用；施工过程中发生的一切安全事故，所造成的一切后果及损失由乙方承担。2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行承担一切责任；如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。3、施工过程中，乙方必须文明施工，保持现场施工整洁，做到现场施工整洁，如乙方不服从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方承担；在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用直接从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的，甲方有权另行安排其他施工队伍修理，所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必须到达相关标准要求，且材质必须得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失（包括工期延误责任）。6、乙方应负责已完成工程的保护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥善做好看护工作。第九条违约责任1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。2、乙方应按照合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方所有人员，并向乙方追索相应的损失。4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方承担一切责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。第十条廉洁条款承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这种情况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结所有应付款项，如情节严重或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。第十一条其它约定1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方代表：乙方代表：日期：日期：第一部分建设工程造价咨询合同______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：________________2.服务类别：________________二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件;2.建设工程造价咨询合同专用条件;3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自________年_____月_____日开始实施，至________年_____月_____日终结。七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。委托人：(盖章)咨询人：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)住所：住所：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：年月日年月日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。委托人的权利第十二条委托人有下列权利：1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。消防工程施工合同书「篇六」乙方(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：承包范围：包括xx等消防设施。承包方式：包工包料(按实际面积x平方米按每平方米x元计算)二、合同价款及取费标准1.合同价款：三、付款方式1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计x万元。3、工程完工验收合格付总工程款的10%计4、质保金10%计四、质量标准1、本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：(1)应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。(2)隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序;(3)工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。五、发包方及承包方的责任1、发包人的责任：(1)向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理;(2)协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行;(3)按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。2、承包人的责任：(1)负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理;(2)提供完整的竣工资料和图纸;(3)向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划;(4)保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工;(5)提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后