道路施工合同协议书模板3

第第页合同编号:________道路施工合同协议书模板二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的道路施工合同协议书模板二甲方（以下简称“业主”）：【全称】，住所地：【地址】。乙方（以下简称“承包方”）：【全称】，住所地：【地址】。鉴于：1.业主为改善地区交通状况，提高基础设施水平，决定投资建设【项目名称】道路项目；2.承包方具备道路施工资质，具备完成本工程的专业技术和施工经验；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚信原则，经充分协商，达成以下合同。合同目的：根据本合同规定，承包方负责【项目名称】道路的设计、施工及验收，确保工程质量和安全，按期完成施工任务，以达到业主所设定的道路使用功能及标准。背景：业主为实现区域交通网络的优化，推动经济发展，特委托承包方进行道路施工。双方通过签订本合同，明确各自的权利义务，共同为完成【项目名称】道路施工项目而努力。二、价格与支付条款1.标的物价格：本合同项下道路施工项目的合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），该价格包含但不限于设计费、材料费、施工费、管理费、税费、利润及合同约定的其他费用。2.支付方式：合同价格采用分期支付方式，具体如下：a)预付款：合同签订后，业主支付承包方合同总价款的20%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整。b)进度款：根据工程实际进度，按月支付已完工程量的80%，累计支付金额达到合同总价款的80%。c)竣工款：工程验收合格后，支付至合同总价款的95%。d)质保金：剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题，予以支付。3.支付账户：a)业主支付款项至以下账户：户名：【承包方全称】开户行：【开户行名称】账号：【账号】b)承包方收到款项后，应出具相应的正规发票给业主。4.支付条件：每期款项支付前，承包方需向业主相应的税务发票和付款申请，经业主审核确认后，按合同约定的支付方式进行支付。5.如双方在支付过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同价格与支付条款旨在明确双方在合同履行过程中的权益，确保合同顺利实施。双方应严格遵守，共同维护合同的法律效力。三、履行期限与地点、双方权利与义务、违约责任1.履行期限：a)本合同自双方签字盖章之日起生效。b)承包方应在不晚于合同生效之日起【工期】日内完成工程设计与施工，并达到合同约定的验收标准。c)若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商确定合理的延长工期。2.履行地点：本合同项下的道路施工项目履行地点为：【项目地址】，承包方应按业主指定的地点进行施工。3.双方权利与义务：a)业主权利与义务：-业主应按合同约定支付合同价款。-业主有权对工程进度、质量进行监督和检查。-业主应施工所需的相关资料，并对承包方施工必要的协助。b)承包方权利与义务：-承包方应按合同约定完成工程设计和施工，确保工程质量和安全。-承包方应定期向业主报告工程进度，接受业主的监督和检查。-承包方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于材料费、人工费等。4.违约责任：a)若业主未按约定支付合同价款，应向承包方支付迟延付款金额的万分之五的违约金，并承担因迟延支付而产生的所有费用。b)若承包方未能按期完成工程，应向业主支付逾期违约金，按逾期天数的合同总价款的万分之五计算，并承担因逾期造成的所有损失。c)若双方违反合同规定导致合同解除，违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失，并赔偿对方因此产生的合理费用。本合同履行期限与地点、双方权利与义务、违约责任条款旨在明确双方在合同履行过程中的责任与义务，保障合同顺利实施，维护双方合法权益。四、保密条款、争议解决、合同变更与解除1.保密条款：a)双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。b)保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后【保密期限】年止。c)未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或泄露对方的保密信息。d)违反保密义务的一方应承担违约责任，向受损害方支付违约金，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。2.争议解决：a)双方在合同执行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。b)若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。c)在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。3.合同变更与解除：a)合同的变更、解除必须经双方协商一致，并以书面形式作出。b)在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，影响合同的履行，双方可协商变更或解除合同。c)若双方同意解除合同，应根据合同已履行部分、未履行部分以及双方的实际损失，合理分担责任。d)任何一方单方面解除合同，应承担因违约解除合同给对方造成的损失。本合同保密条款、争议解决、合同变更与解除条款旨在确保双方合法权益，维护合同执行的稳定性和公平性。双方应严格遵守，共同维护合同的严肃性和法律效力。五、通知与送达、其他条款、签字盖章1.通知与送达：a)本合同项下的所有通知、要求、文件和通信，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递、电子邮件或双方确认的其它方式进行送达。b)通知自发出之日起【通知期限】日后视为送达，除非送达方有证据证明接收方实际收到时间早于或晚于该期限。c)双方的联系地址和联系方式如有变更，应立即通知对方。未通知对方而造成的送达不利的后果，由未通知方承担。2.其他条款：a)本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议予以明确。b)本合同及其补充协议、附件等构成完整的合同文件，具有同等法律效力。c)本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。d)本合同及其补充协议的修改、补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章确认。3.签字盖章：以下无正文。甲方（盖章）：_________________日期：_________________乙