有关建设工程合同纠纷调解协议书范文

有关建设工程合同纠纷调解协议书范文合同编号：__________地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方与乙方在建设工程合同履行过程中产生纠纷，为维护双方合法权益，经双方友好协商，达成如下调解协议：一、调解依据1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规，以及双方签订的建设工程合同，进行调解。二、纠纷概述（1）_______；（2）_______；（3）_______。三、调解结果3.1甲方同意在原合同约定的工程总价基础上，给予乙方_______%的优惠，即工程总价调整为人民币_______元。3.2甲方同意在原合同约定的工期基础上，延期_______个月，即工程工期调整为自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.3乙方同意在调解协议签订后_______个工作日内，支付甲方工程进度款人民币_______元。3.4甲方承诺按照原合同约定的质量标准完成工程，确保工程质量合格。四、其他事项4.1双方应按照本协议约定的内容履行各自的权利和义务，如一方未履行或未完全履行，另一方有权要求对方承担违约责任。4.2本协议签订后，原合同继续履行，原合同与本协议有冲突的，以本协议为准。4.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4.4本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：_______乙方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：_______注意事项：1.明确合同主体：在签订合同前，应核实甲乙双方的主体资格，包括但不限于企业法人营业执照、法定代表人身份证明等，确保合同主体合法有效。2.纠纷事由详细记录：在合同中应详细记录双方产生纠纷的具体事由，以便于双方对纠纷进行针对性的调解。3.调解结果具体明确：调解协议书中的调解结果应具体、明确，包括但不限于价格调整、工期延期、付款时间等关键条款，避免后续履行过程中的争议。4.法律适用和争议解决方式：在合同中明确适用的法律法规和争议解决方式，如选择诉讼或仲裁，有助于双方在发生争议时迅速采取有效措施。5.合同生效条件：明确合同生效条件，如双方签字或盖章等，确保合同在双方共同意愿下生效。解决办法：1.协商：双方应通过友好协商的方式，就纠纷事由达成一致意见，尽量避免法律诉讼的成本和时间。2.调解：在协商不成的情况下，可以寻求第三方调解机构的帮助，通过调解的方式解决纠纷。3.诉讼或仲裁：如调解未能达成一致意见，任何一方均可依法向人民法院提起诉讼或根据合同约定向仲裁机构申请仲裁。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的各方当事人，包括自然人和法人。2.调解协议：指双方在第三方的协助下，就纠纷达成的一致协议。3.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。4.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，采取的解决争议的方式。5.法律效力：指合同在符合法律规定的条件下，对合同当事人具有约束力。6.诉讼：指合同当事人向人民法院提起的，要求法院对合同争议作出判决的法律程序。7.仲裁：指合同当事人根据合同中的仲裁条款，向仲裁机构申请解决合同争议的法律程序。1.工程项目跨地区合作：特殊场合：甲方和乙方来自不同的地区，需要考虑到两地法律法规和习俗的差异。补充条款：双方应共同遵守项目所在地的法律法规，如有特殊规定，应按照当地政策执行。同时，考虑到两地沟通可能存在的障碍，双方应指定专门的联络人，保持沟通畅通。2.涉及到新技术或专利使用：特殊场合：工程项目中需要使用到某项新技术或专利，需要明确技术的使用权和专利权的归属。补充条款：甲方和乙方应明确新技术或专利的使用范围和条件，约定专利使用费用和期限。如有技术升级或改进，应协商确定新的使用条款。3.紧急救援或灾后重建项目：特殊场合：项目是在紧急情况下进行的，比如灾后重建，需要快速响应和处理。补充条款：双方应协商制定紧急情况下的沟通机制和应急处理流程，确保项目能迅速启动并顺利完成。合同所需要的附件列表：1.双方的营业执照副本复印件2.原建设工程合同副本3.纠纷事由的相关证据材料4.调解协议书附件一：工程价格调整明细表5.调解协议书附件二：工程延期计划表6.调解协议书附件三