工程投标合同工程招标投标与合同

工程投标合同工程招标投标与合同合同编号：__________甲方（发包人）：公司名称：[发包人公司名称]地址：[发包人地址]联系方式：[发包人联系方式]乙方（承包人）：公司名称：[承包人公司名称]地址：[承包人地址]联系方式：[承包人联系方式]第二章：工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：[详细的工程建设内容]4.工程规模：[具体的工程规模描述，如建筑面积、工程量等]第三章：招标范围详细说明本次招标所涵盖的工程范围，包括但不限于工程的各个分项、施工阶段等。第四章：投标文件1.投标函：明确投标函的格式和内容要求，包括对工程的承诺、投标报价的说明等。2.投标报价：详细列出各项工程的报价明细，包括材料费用、人工费用、设备费用等，并注明总价。3.施工组织设计：阐述施工组织设计的主要内容，如施工进度计划、施工方案、质量保证措施等。4.其他资料：提交与投标相关的其他资料，如资质证书、业绩证明等。第五章：合同价款及支付方式1.合同价款：确定合同的总价款及各项费用的明细构成，如工程价款、税费等。2.支付方式：规定支付合同价款的方式和时间节点，如预付款比例、进度款支付条件、竣工结算的程序等。3.预付款：明确预付款的金额、支付时间及抵扣方式。4.进度款：详细说明进度款的支付条件、支付比例及时间安排。5.竣工结算：规定竣工结算的程序、时间及结算方式，包括工程验收合格后的结算金额确定等。第六章：工程期限1.开工日期：确定工程的预计开工时间，如具体年月日。2.竣工日期：明确工程的竣工时间要求，如具体年月日。3.工期延误及顺延：约定工期延误的情形及责任承担方式，同时规定工期顺延的条件及程序。第七章：工程质量1.质量标准：明确工程应达到的质量标准，如国家相关标准、行业标准等，并注明验收依据。2.质量保证措施：制定质量保证的具体措施，如施工过程中的质量控制、验收程序等。3.质量验收：规定质量验收的程序、时间及验收标准，包括中间验收和竣工验收等。第八章：双方责任与义务1.发包人责任与义务：提供施工所需的场地、水电等条件，并保证其符合施工要求。按照合同约定支付工程价款及相关费用。协助承包人办理工程相关的手续和证件。对工程施工过程进行监督和管理。2.承包人责任与义务：按照合同要求组织施工，保证工程质量和工期。负责施工过程中的安全管理，承担相应的安全责任。提交工程施工进度报告，接受发包人及监理单位的监督。妥善保管施工资料，竣工后移交发包人。第九章：违约责任1.发包人的违约责任：未按照合同约定支付工程价款的，应承担逾期付款的违约责任，按照每日一定比例支付违约金。提供的场地、水电等条件不符合要求，导致承包人停工、窝工的，应承担相应的赔偿责任。擅自变更工程设计，给承包人造成损失的，应承担赔偿责任。2.承包人的违约责任：未按照合同约定的工期完成工程施工的，应承担逾期竣工的违约责任，按照每日一定比例支付违约金。工程质量不符合合同约定的，应承担返工、修复等费用，并承担相应的违约责任。擅自更换施工队伍或主要施工人员的，应承担违约责任，并赔偿发包人因此造成的损失。第十章：争议解决约定争议解决的方式，如协商解决、仲裁或诉讼等，并明确具体的解决程序和地点。第十一章：其他条款1.合同变更：规定合同变更的条件、程序及效力。2.合同解除：明确合同解除的条件、程序及双方的权利义务。3.保密条款：约定双方在合同履行过程中应保守的商业秘密和技术秘密。4.不可抗力：规定不可抗力的定义、范围及双方在不可抗力情况下的权利义务。5.法律适用：确定合同适用的法律及争议解决所依据的法律。6.通知与送达：明确合同双方的通知方式和送达地址，保证合同的有效履行。甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：____________