建筑设计合同模板

建设工程设计协议GF--0209（民用建设工程设计协议）工程名称:工程地点:协议编号:设计证书等级:甲级发包人:设计人:签署日期:年月日中国建设部监制国家工商行政管理局发包人:设计人:发包人委托设计人负担工程设计任务,经双方协商一致,签署本协议。本协议依据下列文件签署:1.1《中国协议法》《中国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理要求》。1.2国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程同意文件。本协议设计项目内容:2.1工程名称:2.2工程规模:建筑面积约m²,外网面积约0m²。(最终以实际面积结算)2.3设计费用:施工图设计元/m²(不计建筑形式,不计反复使用)外网设计元/m²。2.4鉴于发包人项目为分期开发,所以上述条款为双方框架协议,如在合作过程中顺利,后续分期开发单体设计费和付款方法均根据一期相关条款实施,双方不再另行签署协议,以发包方委托书为准。假如双方合作过程中有其她分歧,双方可另签补充协议协商处理。五期设计费用见下表:序号分项目名称建设规模设计阶段及内容费率

（元/m2）估算设计费

（元）层数建筑面积

（m2）方案初步设计施工图1建筑施工图√2外网施工图√1累计94元注:按实际施工图面积结算。第四条发包人应向设计人提交相关资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期相关事宜1设计任务委托书1协议签署3日内2计划批件1协议签署3日内3计划批件1协议签署3日内4地勘汇报2协议签署3日内第五条设计人应向发包人交付设计资料文件及交付时间:序号资料及文件名称份数提交日期相关事宜1方案文本42施工图10提交地勘汇报后45天内交付施工图另加建施图4套,电施图2套。第六条本协议设计收费估算为元（元整）人民币。设计费支付金额及进度详见下表:付费次序占总设计费（%）付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）备注第一次付费20预付（协议签定后7日内）按实际开展施工图面积计算设计费,并按此百分比付费。第二次付费30施工图交付后7日内第三次付费40结构二次结构完成第四次付费10完工验收前10日内第七条双方责任7.1发包人责任:7.1.1发包人按本协议第四条要求内容,在要求时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性立刻限负责,发包人不得要求设计人违反国家相关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超出要求期限15天以内,设计人按协议第五条要求交付设计文件时间顺延;超出要求期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件时间。7.1.2发包人应为派赴现场处理相关设计问题工作人员,提供必需工作生活及交通等方便条件,费用设计方负责。7.1.3发包人应保护设计人投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付设计资料及文件不得私自修改、复制或向第三人转让或用于本协议外项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。7.2设计人责任:7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出设计要求,进行工程设计,按协议要求进度要求提交质量合格设计资料,并对其负责。7.2.2设计人采取关键技术标准是:国家标准和当地标准。7.2.3设计合理使用年限为50年。7.2.4设计人按本协议第五条要求内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。7.2.5设计人交付设计资料及文件后,按要求参与相关设计审查,并依据审查结论负责对不超出原定范围内容做必需调整补充。设计人按协议要求时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理相关设计问题和参与基础验槽、试桩和完工验收。在一年内项目还未开始施工,设计人仍负责上述工作。7.2.6设计人应保护发包人知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第八条违约责任8.1在协议推行期间,发包人要求终止或解除协议,已开始设计工作,发包人应依据设计人已进行实际工作量,不足二分之一时,按该阶段设计费二分之一支付;超出二分之一时,按该阶段设计费全部支付。8.2发包人应按本协议第六条要求金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应负担支付金额千分之二逾期违约金。逾期超出30天以上时,设计人有权暂停推行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人上级或设计审批部门对设计文件不审批或本协议项目停缓建,发包人均按8.1条要求支付设计费。8.3设计人对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。因为设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救方法外,应免收直接收损失部分设计费。损失严重依据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方约定为实际损失50%。8.4因为设计人本身原因,延误了按本协议第五条要求设计资料及设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费千分之二。第九条其她9.1发包人要求设计人派专员长久留驻施工现场进行配合与处理相关问题时,双方应另行签署补充协议或技术咨询服务协议。9.2设计人为本协议项目所采取国家或地方标准图,由发包人自费向相关出版部门购置。本协议第五条要求设计人交付设计资料及文件份数超出《工程设计收费标准》要求份数,设计人另收工本费。9.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应该注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人负担。9.4因为不可抗力原因致使协议无法推行时,双方应立刻协商处理。9.5本协议发生争议,双方当事人应立刻协商处理。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由长春市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议,可向人民法院起诉。9.6本协议一式8份,发包人6份,设计人2份。9.7设计任务委托书作为本协议附件,设计完成进度按委托书10.2条实施。9.8本协议经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。9.9本协议生效后,按要求到项目所在省级建设行政主管部门要求审查部门立案。双方认为必需时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方推行完协议要求义务后,本协议即行终止。9.10本协议未尽事宜,双方可签署补充协议,相关协议及双方认可来往电报、传真、会议纪要等,均为本协议组成部分,与本协议含有相同法律效力。9.11假如设计中出现重大变更,甲乙双方协商处理。9.12本协议设计内容不含热力、燃气、环境保护、幕墙、智能化、泛光照明、精细化内装修等建设主管部门要求含有专题设计资质内容(在委托设计范围内,不需要相关专题设计资质除外);日照分析如需提供窗洞分析汇报需另行委托设计。9.13领秀世家六期工程建筑设计分别有二家设计单位负担,地上部分由贵企业负责设计,主楼基础部分由贵企业设计（包含混凝土基础、基础配筋等）,地下部分由吉林省新兴人防设计有限企业负责设计,在双方出正式设计图纸前应相互交换模型、图纸参数,双方共同审核交接处节点及验算结构交接合理性。如由双方衔接不妥出现设计缺点、漏项或产生变更增项费用,此部分费用将由双方设计院各负担二分之一费用。发包人名称:（章）设计人名称:（章）法定代表人:（章或签字）法定代表人:（章或签字）委托代理人:委托代理人:住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行: