




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工专业合同7篇篇1发包方(简称甲方):XX公司承包方(简称乙方):XX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:XX工程2.工程地点:XX市XX区XX路XX号3.工程承包方式:包工包料4.工程范围和内容:详细见附件一《工程预算书》和《施工设计图》第二条工程期限1.本合同工程开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日,合同工期XX天。2.乙方必须严格按照合同工期完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方需支付甲方违约金XX元。3.若因甲方原因造成工期延误,甲方需支付乙方相应的经济补偿。第三条工程质量1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、标准进行施工,并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度提交真实准确的质量检查报告和记录。3.工程竣工时,乙方应向甲方提交完整真实的竣工资料和竣工验收申请,甲方代表收到竣工验收申请后,组织有关人员验收,并在验收通过后给予确认。4.验收中如发现有不符合合同规定之处,需要返工的,乙方应负责返修。返修的费用由乙方承担。5.乙方在施工中必须保证现场各种设施的安全使用,防止事故发生。如发生施工事故,由此造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。6.乙方在施工中必须做到工完场清,确保施工现场的整洁卫生。第四条工程价款与支付1.本工程合同总造价为人民币XX元(大写:XX元)。本造价为包工包料费用,包含人工、材料、机械工具等所有费用。具体费用见附件一《工程预算书》。2.甲方在开工前支付乙方合同总造价的XX%作为预付款。开工后按实际完成进度支付中期款。具体支付节点和金额见附件二《工程进度款支付计划表》。3.工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。具体支付金额以实际结算为准。4.乙方在收款时应向甲方提供合法有效的税务发票。否则,甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。第五条双方职责与义务1.甲方职责与义务:(1)负责办理工程项目相关手续,确保施工顺利进行;(2)负责提供施工所需的水、电等基础设施;(3)负责按时支付工程进度款和结算款;(4)负责参与工程验收和结算工作。2.乙方职责与义务:(1)负责按照施工图纸和规范要求进行施工;(2)负责确保施工质量符合合同要求;(3)负责按时提交施工进度报告和结算资料;(4)负责做好施工现场的安全卫生工作。第六条违约责任与赔偿损失1.甲方若未按时支付工程进度款或结算款,应支付相应的滞纳金。滞纳金按每逾期一天支付合同总造价的XX%计算。若逾期超过XX天,乙方有权停止施工并追究甲方的违约责任。2.乙方若未能按照合同要求按时完成施工任务或施工质量不符合要求,应支付相应的违约金。违约金按每延误一天支付合同总造价的XX%计算。同时,乙方还需承担由此给甲方造成的全部经济损失。3.若因不可抗力因素导致合同无法按时履行或造成损失,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.在合同履行过程中,若发生争议或纠纷,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应尊重法院判决结果并履行相关义务。5.双方应严格遵守保密条款,对涉及商业机密的信息保密。若一方违反保密条款导致另一方遭受损失,违约方应承担相应的赔偿责任。6.本合同未尽事宜由双方协商补充解决。补充协议与本合同具有同等法律效力。若协商不成或无法达成补充协议时,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。但无论何种方式解决争议或纠纷时均不影响本合同其他条款的履行和义务的承担以及合同的整体有效性。篇2发包方(甲方):[公司名称]承包方(乙方):[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程承包方式:[承包方式]4.工程范围和内容:[范围和内容]第二条合同工期1.本合同工期为[工期]天,从[开工日期]算起。2.乙方应按发包方要求的工期完成全部工作。如遇下列情况,乙方可顺延工期:(1)因发包方原因影响开工;(2)不可抗力。第三条工程造价1.本工程总造价为人民币[总造价]元,大写:[大写金额]。2.结算方式:[结算方式]。第四条工程质量与验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方代表的监督检查。2.工程竣工后,乙方应通知发包方进行竣工验收。发包方应在接到验收通知后一周内组织验收,并办验收交接手续。验收中如发现有不符合设计要求或需要返工的项目,双方应商定修改意见,修改后方可交付使用。3.竣工验收后,发包方如有修改意见需向乙方提出,乙方应按修改意见进行必要的修改,直至符合发包方的要求。4.验收移交后,因发包方使用不当或其他原因造成的损坏、变质等责任事故,应由发包方自行负责。5.验收移交后,双方应办理移交手续,将工程移交发包方管理。6.在施工过程中,因乙方原因造成的质量问题及需要返工的项目,由乙方负责修复并承担相应费用。7.因发包方对设计图纸或说明文件提供有误或变更设计未及时通知乙方等原因造成的问题及需要返工的项目,应由发包方承担相应责任及费用。8.乙方在竣工验收后交付发包方使用前,应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品,如造成损失,应照价赔偿。9.工程质量应符合《建筑工程质量评定标准》中的优良标准。10.竣工日期以竣工验收通过的日期为准。11.施工过程中的验收部位、验收项目、验收要求按《建筑工程质量评定标准》中的有关规定执行。12.乙方必须确保施工中所使用的材料符合设计要求并符合有关标准规定。在施工中使用不合格材料而造成的一切损失由乙方承担。13.乙方必须确保施工中所使用的设备、工具等符合安全要求并正常使用。由于设备、工具等不符合安全要求或操作不当等原因造成的一切损失由乙方承担。14.乙方必须确保施工中所雇佣的施工人员符合资格要求并严格遵守施工现场的安全规定和操作规程。由于施工人员违规操作等原因造成的一切损失由乙方承担。15.在施工过程中如果发生质量问题或安全事故需要调查处理时,乙方应积极配合调查并提供必要的资料或证据。调查处理过程中所需的一切费用由责任方承担。16.工程竣工后,对于甲方在检查过程中提出的质量问题或安全隐患等需要整改的项目,乙方应在规定的时间内完成整改工作并承担相应的费用。对于因整改工作不到位而导致的质量问题或安全事故等损失由乙方承担。篇3甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:_________________________2.工程地点:_________________________3.工程内容:_________________________4.工程规模:_________________________二、工程期限1.工程开工日期:_______年______月______日。2.工程竣工日期:_______年______月______日。三、工程价款及支付方式1.工程总造价:人民币________元整(¥________元)。2.支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付工程款项。(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的百分之______作为预付款。(2)进度款:工程实施过程中,甲方根据工程进度支付相应的进度款。(3)竣工款:工程竣工并经验收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款项。四、工程质量及验收1.乙方应按照国家和地方的相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。2.工程竣工后,乙方应提供完整的竣工资料,并通知甲方进行验收。3.甲方应在收到验收通知后的七日内组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。五、工程变更及调整1.工程施工过程中,如发生工程变更,双方应签订书面变更协议。2.工程变更涉及工程价款调整的,双方应协商一致,签订补充协议。六、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款项的,应按未支付款项的百分之______向乙方支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程施工的,应按合同总造价的百分之______向甲方承担违约责任。3.因一方违约导致合同无法继续履行的,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。七、争议解决1.双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方同意接受调解的,可以在合同中约定调解方式及调解机构。八、其他约定事项1.双方可以根据具体情况,约定其他与工程施工相关的条款。2.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。九、合同的生效及变更1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。3.本合同不得随意变更或解除。如需变更或解除,应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。十、附则篇4甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:_________________________2.工程地点:_________________________3.工程内容:_________________________4.工程规模:_________________________二、工期1.开工日期:_________年____月____日,竣工日期:_________年____月____日。具体开工时间以甲方发出的开工令为准。2.因甲方原因或其他不可抗力因素导致工期延误的,应顺延工期。三、工程质量标准1.乙方应按照国家和地方现行的工程建设强制性标准、规范、规程和设计文件进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。2.工程质量标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)及其他相关规范进行验收。四、工程造价及付款方式1.本工程合同总造价为人民币________元(大写:_________________________元整)。该造价已包含完成本工程所需的全部费用。2.付款方式:_________________________。五、工程保修及保修期限1.乙方对所承包的工程实行保修,保修范围和期限按照国家和地方有关规定执行。具体保修期限为____年。2.保修期间,乙方应在接到甲方维修通知之日起____日内派人维修,否则甲方有权委托第三方进行维修,费用从乙方保修款中扣除。六、甲方责任1.负责办理工程开工所需的全部手续和证照。2.监督乙方施工并确保工程按照设计要求进行。3.按合同约定支付工程款。七、乙方责任1.乙方应确保施工现场安全,采取必要的安全防护措施,因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。2.乙方应按时开工,按时竣工,确保工程质量达到约定标准。3.乙方应严格遵守甲方的现场管理规定,文明施工。4.工程竣工后,乙方应按照国家和地方有关规定提交完整的竣工资料。八、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款的,应按每日万分之____的比例支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格的,乙方应负责返工并承担由此造成的损失。因返工导致工期延误的,按延误的工期承担相应的违约责任。3.因一方原因导致合同无法继续履行的,违约方应赔偿对方因此造成的损失。九、争议解决方式篇5发包方(简称甲方):XXXX,地址:XXXX,联系电话:XXXX。承包方(简称乙方):XXXX,地址:XXXX,联系电话:XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:XXXX2.工程地点:XXXX3.工程承包方式:XXXX4.工程范围和内容:XXXX第二条合同工期1.本合同工期为:XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。2.本合同工期如遇下列情况,可以顺延:因发包方原因影响开工;不可抗力;重大设计变更。第三条合同价款及支付方式1.本合同价款采用固定价格加变更签证方式计算。其中固定价格为:XXXX元;变更签证价格为:按实际发生并经验收签证后的工程量计算。2.支付方式:银行转账。乙方在达到付款节点后,提交付款申请及相应证明材料,甲方在收到付款申请后XX个工作日内完成审核并支付。第四条双方职责1.甲方职责:负责办理项目相关手续;负责设计、监理、造价等单位的选定;负责解决施工场地的征用和拆迁工作;负责提供施工所需的水、电等供应;负责项目的质量和进度监督。2.乙方职责:负责施工场地的勘察和设计工作;负责施工的组织和实施工作;负责施工质量的控制和检查工作;负责施工进度的把握和调整工作;负责施工过程中的变更签证工作。第五条验收及移交1.验收:项目完成后,乙方应向甲方提交验收申请。甲方在收到验收申请后XX个工作日内组织验收小组进行验收。验收小组由甲方代表、监理、施工单位人员组成。验收合格后,双方签署验收报告。2.移交:项目验收合格后,乙方应按规定将工程移交甲方。移交过程中,双方应办理移交手续并签署移交协议。移交后,工程的保管和使用责任由甲方承担。第六条违约责任及争议解决方式1.违约责任:如一方违约,违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。具体违约责任和赔偿金额应根据违约方违约程度及给守约方造成的实际损失确定。2.争议解决方式:如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应尊重法院判决并履行相应的义务。第七条合同生效及终止条款1.合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应认真履行各自的职责和义务。如有违反合同约定或未能履行相应职责的情况,违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。2.合同终止:在合同履行过程中,如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时,双方可以协商终止合同。合同终止后,双方应共同协商处理相关事宜并达成书面协议。在协商过程中应尊重对方的利益并尽量达成公平、合理的解决方案。若协商不成时可通过法律途径解决争端。但在此之前双方应积极配合提供所需资料和信息以便法院审理案件并作出判决。同时双方也应尊重法院判决并履行相应的义务。篇6合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要完成一项建设工程,经与乙方协商,甲方决定由乙方承包完成该建设工程。为明确双方权利义务,保障工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。一、工程概况1.工程名称:[具体工程名称]2.工程地点:[具体工程地点]3.工程内容:[具体工程内容简述]4.工程规模:[具体规模描述]二、合同工期与进度1.工程开工日期:XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。如遇不可抗力因素导致无法按期完成,需经甲方同意后顺延工期。3.进度要求:乙方应按照甲方提供的施工进度表执行,确保按期完成各阶段工程任务。若因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任。三、工程质量与验收1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量符合要求。2.甲方有权对施工现场进行质量检查与监督,乙方应配合甲方做好相关工作。3.工程竣工后,乙方应组织内部验收并提交验收报告。甲方收到报告后组织最终验收,验收合格后双方签署验收合格证书。4.若工程质量不符合要求,乙方应负责无偿返工或整改,直至符合要求为止。四、合同价款与支付1.工程合同总价:[具体金额]。该总价包括人工费、材料费、机械使用费等所有费用。除非另有约定,否则不因成本变动而调整合同总价。2.支付方式:甲方应按照合同约定向乙方支付款项。具体支付节点为:工程开工前支付预付款、工程进度达到一半时支付进度款、工程竣工并验收合格后支付尾款。3.乙方应在收到款项后开具合法有效的发票。如因乙方发票问题导致甲方付款延迟,乙方不得向甲方追究责任。五、材料设备供应1.工程施工所需材料、设备由乙方负责采购和供应。如因材料质量问题导致的工程问题,由乙方承担责任。2.甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验,不符合要求的材料设备不得用于工程施工。六、安全施工与文明施工1.乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。如因乙方原因导致安全事故发生,由乙方承担全部责任。2.乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁有序。如因乙方原因影响周边环境或造成社会不良影响,由乙方负责整改并承担相应责任。七、违约责任与赔偿损失1.如因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失,违约方应承担赔偿责任。篇7甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承揽甲方建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________承包范围:_________________________承包方式:______________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 母公司对子公司2025年度管理费用审核及支付合同
- 2025年度餐厅员工劳务及餐饮企业员工绩效管理合同
- 二零二五年度酒店培训投资入股合同
- 2025年度综合性托育园入托服务与营养膳食管理合同
- 2025年曲靖年货运从业资格证考试答案
- 大学班长发言稿
- 2025年玉林货运资格证考试有哪些项目
- 规划实习生岗位实习协议
- 小红书品牌合作与内容营销合同
- 借用场地协议书合同协议
- 2025年山西省太原市卫健委直属单位招聘522人历年高频重点模拟试卷提升(共500题附带答案详解)
- 劳务合同协议书书
- 白城2025年吉林大安市事业单位面向上半年应征入伍高校毕业生招聘5人笔试历年参考题库附带答案详解
- 全球人工智能产业发展现状和趋势
- 2025年内蒙古化工职业学院高职单招职业技能测试近5年常考版参考题库含答案解析
- 民法典解读之婚姻家庭编
- 2025年菏泽医学专科学校高职单招数学历年(2016-2024)频考点试题含答案解析
- 2025年漯河职业技术学院高职单招职业技能测试近5年常考版参考题库含答案解析
- Unit 2 What time is it?-A Let's spell(课件)-2024-2025学年人教PEP版英语四年级下册
- 2024-2025学年人教版数学六年级下册第二单元百分数(二)(含答案)
- 创新教案:《歌唱二小放牛郎》在2025年音乐教学中的应用
评论
0/150
提交评论