安环保建设施工合同

安环保建设施工合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：____________________

地址：____________________

鉴于甲方需要进行安环保建设施工项目，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在安环保建设施工项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。

二、合同背景：甲方因业务发展需要，决定进行安环保建设施工项目，乙方愿意承接该项目的施工任务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，达成本合同。

三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.甲方负责提供施工所需的场地、图纸、技术资料等，并确保其准确性和完整性。

2.甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款，并按时完成验收工作。

3.甲方负责协调解决施工过程中与第三方的关系，包括但不限于土地征用、搬迁安置等事宜。

4.甲方应按照国家相关法律法规和行业标准，对施工过程中的环境保护、安全生产进行监督和管理。

5.甲方有权对施工过程中的设计方案、施工工艺、进度和质量进行监督，并提出合理化建议。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应按照甲方提供的图纸、技术资料和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并保证施工进度不受影响。

3.乙方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保施工过程中的环境保护和安全生产。

4.乙方应按照甲方要求提供施工过程中的相关资料和报告，及时向甲方汇报施工进度和质量情况。

5.乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任，并承担相应的经济损失。

6.乙方应确保施工过程中对甲方提供的设备和材料进行妥善保管，防止损坏和丢失。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、工艺完成施工任务。

2.甲方有权对施工过程中的设计方案、施工工艺、进度和质量进行监督。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，确保工程顺利进行。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并按时完成验收工作。

5.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持，确保施工顺利进行。

四、双方义务：

1.双方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量和安全。

2.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。

3.双方应保持良好的沟通和协作，共同解决施工过程中出现的问题。

4.双方应妥善保管合同文本和相关资料，确保其完整性和保密性。

5.双方应按照合同约定承担违约责任，不得损害对方合法权益。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币_________元整（￥_________），大写：人民币_________元整。

二、支付方式

1.分阶段支付：甲方应按照以下阶段支付工程款：

a.预付款：合同签订后_________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的_________%，即人民币_________元整（￥_________）作为预付款。

b.进度款：在工程进度达到合同约定节点后，甲方应在_________日内向乙方支付达到该节点工程量的_________%，具体金额以实际完成工程量计算。

c.验收款：工程竣工验收合格后，甲方应在_________日内向乙方支付剩余合同总金额的_________%，即人民币_________元整（￥_________）作为验收款。

d.结算款：在乙方提交完整竣工资料和结算报告后，甲方应在_________日内支付剩余的_________%，即人民币_________元整（￥_________）作为结算款。

2.额外费用

a.如因设计变更、材料价格变动、不可抗力等原因导致工程量增加或成本上升，甲方应按照实际发生费用和合同约定进行调整支付。

b.乙方应在工程量增加或成本上升后_________日内向甲方提交书面报告，甲方应在_________日内对报告进行审核并支付相应款项。

3.支付条件

a.甲方支付工程款前，乙方应提交经甲方确认的工程进度报告、发票或相关证明文件。

b.甲方支付工程款后，乙方应出具相应的收据或发票。

4.逾期支付

a.若甲方逾期支付工程款，应向乙方支付逾期付款的_________%作为违约金，并承担乙方因此造成的损失。

b.若乙方逾期提交工程进度报告或相关证明文件，甲方有权暂缓支付相应款项。

三、结算与争议

1.合同到期或乙方完成合同约定的全部工程后，双方应进行结算，并在_________日内完成。

2.如双方对结算结果有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款的_________%作为违约金。

b.甲方未按时完成验收工作，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工费等。

c.甲方因自身原因导致工程延期，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于工期延误损失、违约金等。

2.乙方违约责任：

a.乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付_________%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

b.乙方未按合同约定保证工程质量，应承担修复费用和赔偿甲方因此造成的损失。

c.乙方违反合同约定，导致工程安全受到威胁，应立即采取补救措施，并承担相应责任。

二、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成时，可采取以下争议解决方式：

a.调解：双方可共同选择一位或多位调解人进行调解，调解结果对双方具有约束力。

b.仲裁：双方可选择将争议提交至具有管辖权的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

c.诉讼：双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼，法院判决为终局判决。

2.争议解决适用法律

本合同争议解决适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院

本合同争议解决管辖法院为____________________人民法院。

三、违约金与赔偿

1.违约金：双方应按照合同约定支付违约金，违约金不足以弥补损失时，还应赔偿对方因此造成的实际损失。

2.赔偿：除支付违约金外，违约方还应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失和合理费用。

四、不可抗力

1.不可抗力事件：本合同所指不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

2.不可抗力处理：

a.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

b.不可抗力事件持续期间，合同各方应暂停履行合同义务。

c.不可抗力事件结束后，双方应及时恢复合同履行。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，自合同生效之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止，本合同对甲乙双方具有法律约束力。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。如因特殊情况需要延长合同期限，双方应协商一致，并签订书面补充协议。

三、变更与补充

1.本合同的任何变更或补充，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。

四、终止条款

1.合同终止条件：

a.工程竣工验收合格，合同目的实现；

b.双方协商一致，签订书面终止协议；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方严重违约，另一方有权解除合同。

2.合同终止后的处理：

a.双方应按照合同约定完成剩余工程或工作；

b.乙方应提交完整的竣工资料和结算报告；

c.甲方应按照合同约定支付剩余款项；

d.双方应妥善处理合同终止后的债权债务关系。

五、通知与送达

1.双方应按照合同约定的地址和联系方式进行通知和送达。

2.通知和送达自发出之日起视为送达，但以实际收到为准。

六、争议解决

本合同的争议解决方式、适用法律和管辖法院等，均按照“违约与争议解决机制”部分的规定执行。

七、合同份数

本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，具有同等法律效力。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，自合同生效之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止，本合同对甲乙双方具有法律约束力。

附件：

一、需求文档

1.安环保建设施工项目需求说明书

2.施工现场安全管理制度

3.环境保护措施及应急预案

二、设计方案

1.安环保建设施工项目总体设计图

2.施工详细设计图

3.设备选型及配置方案

三、技术规格

1.施工材料、设备技术规格书

2.施工工艺流程及技术要求

3.施工质量控制标准

四、各类证件复印件

1.甲方营业执照复印件

2.乙方施工资质证书复印件

3.乙方安全生产许可证复印件

4.乙方相关技术人员的资格证书复印件

5.甲方提供的场地使用证明复印件

五、合同相关文件

1.合同签订确认书

2.合同补充协议

3.合同变更通知

4.合同解除通知

六、其他辅助材料

1.施工现场平面布置图

2.施工进度计划表

3.施工组织设计

4