房屋建筑工程质量保修协议书8篇

房屋建筑工程质量保修协议书8篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________鉴于甲方委托乙方承担本房屋建筑工程的施工任务，现就房屋建筑工程质量保修事宜达成如下协议：一、协议目的为保障房屋建筑工程的质量，明确甲乙双方在工程保修方面的责任和义务，确保房屋的正常使用及安全，经双方协商一致，签订本协议。二、工程概况工程名称：______________________工程地址：______________________工程规模：______________________施工单位：乙方三、保修范围与期限1.保修范围：乙方在工程施工过程中涉及的所有部位，包括但不限于结构、装修、设备、电气、给排水等。2.保修期限：工程竣工验收合格之日起XX年。四、保修责任与义务1.乙方应严格按照国家相关法规、规范及设计要求，履行工程质量保修义务。2.在保修期内，因设计、施工等原因造成的工程质量缺陷或损坏，乙方应负责无偿修复。3.乙方应在接到甲方提出的保修通知之日起XX日内到达现场并予以修复。4.若因乙方未能及时履行保修责任而造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。5.甲方应提供必要的协助和支持，以便乙方更好地履行保修义务。五、保修金额与支付方式1.保修金额：人民币______元（大写：______元整）。2.支付方式：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方保修金额的XX%作为预付款。剩余款项在保修期满且无质量问题时支付。3.若发生额外维修费用，双方根据实际维修费用进行结算。六、验收与评估1.乙方完成保修工作后，应通知甲方进行验收。2.甲方应在接到通知之日起XX日内组织验收，并出具验收报告。3.若甲方对乙方的保修工作不满意，可要求重新修复或采取其他措施。七、违约责任1.若乙方未按照本协议履行保修责任，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.若甲方未按照本协议支付保修费用，应承担违约责任，并支付逾期付款利息。八、争议解决1.本协议的履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院起诉。2.争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他部分。九、其他条款本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________法定代表人：______________________法定代表人：______________________日期：______年______月______日日期：______年______月______日注意：该协议仅为示例并非专业法律意见。实际使用前应由专业法律人士根据具体情况进行审核和修改。此外，该协议需要甲乙双方充分理解并协商一致后签订。篇2甲方（建设单位）：___________________________乙方（施工单位）：___________________________根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就房屋建筑工程质量保修事宜达成如下协议：一、协议目的为保障房屋建筑工程质量，明确质量保修责任，维护双方的合法权益，确保工程在合理使用期限内能够安全、稳定地运行。二、工程概况工程名称：___________________________工程地点：___________________________建筑面积：___________________________建筑结构形式及层数：___________________________施工单位：乙方三、保修范围与期限1.保修范围：本协议涉及的保修范围包括房屋建筑工程的主体结构、防水、电气、给排水、暖通、装修等部分。2.保修期限：工程竣工验收合格后，保修期限为_____年。四、保修责任与义务1.甲方在工程竣工验收后，应及时向乙方提供工程竣工图纸及相关技术资料。2.乙方在保修期内，应按照国家和地方的相关法律法规以及本协议的约定，承担保修责任。3.乙方应设立专门的保修组织机构，配备足够的维修人员，确保在接到甲方维修通知后，及时响应并处理。4.乙方应对甲方提出的工程质量问题进行现场核实，并制定相应的维修方案。维修方案需经甲方同意后实施。5.乙方在保修期内应定期对工程进行回访，发现问题及时处理。6.甲方应按时支付保修费用，确保维修工作的顺利进行。五、保修金支付与退还1.甲方在工程竣工验收时，按照合同约定预留一定比例的保修金。2.保修期满后，经甲方组织验收确认工程无质量问题，乙方提交相关证明材料后，甲方应将保修金及利息退还给乙方。3.若乙方未履行保修责任，甲方有权从保修金中扣除相应的维修费用。六、违约责任1.若乙方未按照本协议履行保修责任，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。2.若因乙方原因导致工程质量问题造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。3.若甲方未按照本协议支付保修费用或退还保修金，应按照未支付金额的百分之___向乙方支付违约金。七、争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。九、附则篇3甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲乙双方共同合作完成了一项房屋建筑工程，为明确双方在工程质量保修方面的责任和义务，确保工程质量的长期稳定性和业主的合法权益，特订立本协议。一、工程概述本协议涉及位于_______________（地点）的_____________（项目名称）房屋建筑工程，建筑面积__________平方米，建筑高度_______米，建筑结构类型_______等基本情况。双方已按照合同约定完成了施工任务并验收合格。二、保修范围与期限1.保修范围：本工程所有建筑、结构、机电、电气、给排水、消防等设施设备。2.保修期限：自工程竣工验收合格之日起不少于两年。若涉及隐蔽工程或特定设施的保修期限需按相关法规执行。三、保修责任与义务1.甲方责任与义务：（1）负责协调解决工程质量保修期间的相关问题；（2）在保修期内提供必要的便利条件，协助乙方进行维修工作；（3）按照本协议约定支付保修费用。2.乙方责任与义务：（1）负责在保修期内按照甲方要求完成保修工作；（2）对发生的工程质量问题进行维修或更新，确保工程质量和安全；（3）在接到甲方维修通知后，应在规定时间内响应并维修完成；（4）对于涉及安全质量的问题应立即处理，不得拖延。四、保修费用与支付1.保修费用：根据实际需要维修的内容和规模确定，具体费用由双方协商确定；2.支付方式：维修完成后，乙方提供维修费用清单及发票，甲方审核无误后按约定支付。五、验收与整改1.甲方在发现工程质量问题时，应及时通知乙方进行维修；2.乙方应在接到通知后按照要求进行维修并通知甲方验收；3.若维修工作未达标，甲方有权要求乙方重新整改直至符合要求。六、违约责任与处理1.若因乙方原因导致工程保修工作未按时完成，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任；2.若因甲方原因导致工程保修工作受到阻碍或延误的，甲方应承担相应责任；3.双方应友好协商解决违约事宜，如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、争议解决方式本协议在履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议；2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；3.本协议自双方签字盖章之日起生效。篇4甲方（建设单位）：___________________________乙方（施工单位）：___________________________鉴于甲乙双方共同完成了____________房屋的建筑工程，现就工程质量保修事宜达成如下协议：一、协议目的为确保甲乙双方共同完成的房屋建筑工程的质量，明确保修责任，保障用户的合法权益，双方根据相关法律法规，签订本协议。二、保修范围与时限1.保修范围：本房屋建筑工程的主体结构、基础工程、外墙及屋顶防水工程、内部装修工程等。2.保修时限：工程竣工验收合格后，保修期限按照相关法律法规及行业标准执行。其中主体结构保修期限为______年，防水工程保修期限为______年。三、保修责任与义务1.甲方责任与义务：甲方应确保提供的工程设计图纸及相关文件真实、准确，对工程质量负责。在保修期限内，如发现工程存在质量问题，应及时通知乙方并协助乙方完成保修工作。2.乙方责任与义务：乙方应严格按照相关法律法规及行业标准和合同约定履行保修责任。乙方应在接到甲方关于工程质量问题的通知后，及时到达现场进行维修。维修过程中产生的费用由乙方承担。如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的法律责任。四、保修标准与程序1.保修标准：按照国家和地方现行相关法律法规及行业标准进行保修。如双方对保修标准有约定的，按照约定执行。2.保修程序：甲方发现工程质量问题后，应及时通知乙方，并提供相关证据。乙方应在接到通知后尽快到达现场进行维修。维修完成后，双方应共同验收并签署验收意见。五、违约责任与处理1.违约责任：如一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。2.违约处理：双方应协商解决违约事宜。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、协议变更与解除1.本协议一经签订，双方应严格遵守。如因不可抗力因素导致本协议无法继续履行的，双方可协商变更或解除本协议。2.变更或解除本协议，应当书面通知对方并说明理由。变更或解除本协议的书面文件作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。七、争议解决方式因履行本协议产生的争议，双方应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定事项双方可在此约定其他与本协议有关的条款。如关于保密协议、知识产权等事项。九、附则本协议自双方签字（盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：___________________________乙方（盖章）：___________________________法定代表人（签字）：___________________________法定代表人（签字）：___________________________日期：___________年______月______日日期：___________年______月______日篇5甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲乙双方共同合作完成了一项房屋建筑工程，为明确双方在工程质量保修方面的责任和义务，确保工程质量的长期稳定和用户的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为确保工程质量的长期稳定，保障房屋使用者的人身财产安全，甲方与乙方共同签署本工程质量保修协议书。乙方应对工程的建设质量全面负责，并严格按照国家相关法律法规和规范要求进行设计和施工。二、保修范围与期限1.保修范围：本协议涉及乙方承包的甲方房屋建筑工程的主体结构、装饰装修、水电安装及其他附属设施等部分的质量保修工作。2.保修期限：自工程竣工验收合格之日起不少于两年。对于隐蔽工程和部分特殊要求的工程，保修期限按照国家相关规定执行。三、保修责任与义务1.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范的要求，对工程质量终身负责。如发现工程质量问题，乙方应及时采取有效措施进行整改和修复。2.在保修期内，乙方应设立专门的售后服务机构，确保工程质量的稳定和用户满意度。对于用户提出的工程质量问题，乙方应在接到通知后及时响应并处理。3.甲方应及时向乙方提供工程质量问题的书面通知。乙方收到通知后，应在规定时间内完成整改和修复工作。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.在保修期内，乙方应定期对工程进行质量检查和维护，确保工程的正常运转和使用寿命。如发现潜在的质量问题，乙方应及时告知甲方并采取预防措施。四、违约责任1.若因乙方原因导致工程质量问题未能得到及时整改和修复，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.若因乙方违反国家相关法律法规或本协议约定，给甲方造成重大损失的，甲方有权要求乙方承担法律责任。五、协议解除与终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。2.若乙方在保修期内严重违反本协议约定，甲方有权提前解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。3.本协议的解除或终止不影响双方在本协议下应享有的权利和承担的义务。六、其他条款1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议的附件、补充协议等均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。3.本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________篇6发包人（全称）：XXX，联系电话：XXXX-XXXX-XXXX，地址：XXXX区（县）XXXX路XXXX号。承包人（全称）：XXX，联系电话：XXXX-XXXX-XXXX，地址：XXXX区（县）XXXX路XXXX号。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就房屋建筑工程质量保修事项协商订立本协议。一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程规模：建筑面积XXXX平方米4.结构类型：XXXX结构5.承包范围：施工总承包二、保修范围及期限1.保修范围：所有施工内容。包括：电气、门窗、墙面涂料、管道、给排水、空调系统等。2.保修期限：自工程竣工验收合格之日起XXXX年。其中，电气、门窗、墙面涂料等工程的保修期为自竣工验收合格之日起XX年；管道、给排水、空调系统等工程的保修期为自竣工验收合格之日起XX年。三、保修责任1.承包人应在保修期内对属于承包范围内的工程内容进行质量保修。对于因承包人原因造成的质量问题，承包人应当负责修复并赔偿相应损失。2.对于因发包人原因造成的质量问题，双方应当协商解决方案。如果协商不成，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。3.在保修期内，如果发生工程质量问题，发包人应当及时向承包人发出书面通知，说明问题的具体情况和维修要求。承包人应当在收到通知后尽快安排人员进行维修。4.维修完成后，发包人应当对维修结果进行检查并确认。如果维修结果不符合要求，发包人可以要求承包人重新维修或采取其他措施解决问题。四、违约责任1.如果承包人未按照本协议履行保修责任，发包人有权要求承包人承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。2.如果发包人未按照本协议支付保修费用或提出合理的保修要求，承包人有权要求发包人承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。五、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，双方各执一份。2.本协议未尽事宜，双方可以协商补充。协商补充的条款应当视为本协议的组成部分。3.如一方违反本协议约定，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。对于因违约造成的损失，违约方应当进行赔偿。4.双方在本协议履行过程中发生争议时，应当首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼的公正性和有效性。同时，双方也应当积极配合法院的调查和审理工作，以便尽快解决争议并恢复正常的合作关系。5.双方同意将本协议项下的所有争议解决方式均采取仲裁或诉讼的方式解决。具体采取哪种方式，由双方协商确定。在协商过程中，双方应当遵循法律法规和公平原则，确保争议解决的有效性和合法性。6.对于因不可抗力导致本协议无法按时履行或无法完全履行的情况，双方均不承担违约责任。但是，受不可抗力影响的一方应当及时向另一方通报相关情况，并积极采取措施消除影响，以便尽快恢复正常的合作关系。篇7甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲乙双方共同合作完成了本房屋建筑工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证房屋建筑工程的质量，明确工程保修责任，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，达成以下保修协议：一、保修范围与期限1.保修范围：本房屋建筑工程的所有部位，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、消防等。2.保修期限：自工程竣工验收合格之日起______年。二、保修责任1.乙方在工程竣工验收合格后，应按照国家和地方相关规定以及合同约定，对工程进行质量保修。2.乙方应设立专门的保修小组，负责处理因施工原因造成的质量问题。3.乙方在保修期内，对于因设计、材料、施工等原因造成的工程质量缺陷，应负责免费维修。4.若因乙方原因造成工程质量不符合合同约定或国家强制性标准，乙方应承担全部责任，并承担由此产生的所有费用。三、保修条件与程序1.甲方发现工程存在质量问题，应及时通知乙方，并提供必要的影像资料或其他证明。2.乙方应在接到通知后______小时内派员到现场核查情况，提出维修方案。3.经甲乙双方确认后，乙方应在______日内开始维修工作。4.维修工作完成后，甲方组织验收，确认维修质量。四、违约责任1.若乙方未按照本协议履行保修责任，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。2.若因乙方原因造成工程延误或损失扩大，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此产生的全部损失。3.若因甲方原因导致工程保修工作无法顺利进行，甲方应承担相应责任。五、争议解决1.本协议的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________联系电话：_________________________日期：_______年______月______日甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲乙双方共同合作完成了本房屋建筑工程项目，为确保工程质量及用户权益得到切实保障，明确工程保修责任及流程等事项，甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议：一、协议目的与原则篇8甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲乙双方共同合作完成了一项房屋建筑工程，为明确双方在工程质量保修方面的责任和义务，确保工程质量的稳定和可靠，特订立本协议。一、协议目的双方本着平等、公正、诚实、守信的原则，为确保房屋建筑工程质量，明确保修责任，共同制定本协议。二、保修范围与时限1.保修范围：本协议涉及的所有房屋建筑工程。2.保修时限：自工程竣工验收合格之日起不少于两年。三、保修内容1.乙方应对工程的结构安全、设备设施及其使用功能质量负责。2.乙方应对因设计、施工等原因造成的工程质量缺陷进行无偿修复。3.乙方应按照国家和地方有关建筑工程质量保修的法律法规、规范及标准要求进行保修。4.乙方应保证使用的材料和设备符合相关标准，不含有危害人身安全或环境的有毒有害物质。四、保修责任与义务1.甲方应按时