墙面喷浆施工合同

墙面喷浆施工合同合同编号：[具体合同编号]发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，邮箱：[发包方联系邮箱]。承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，邮箱：[承包方联系邮箱]。第二章工程概况2.1工程地点：[具体工程地点]2.2工程内容：对指定墙面进行喷浆施工，包括基层处理、喷浆材料的调配及喷涂等工作，保证墙面平整、色泽均匀。2.3工程面积：[具体工程面积]第三章工期3.1开工日期：[具体开工日期]3.2竣工日期：[具体竣工日期]，如因不可抗力等不可预见因素导致工期延误，双方应协商确定顺延的工期。3.3工期延误：若因发包方原因导致工期延误，发包方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿承包方因工期延误而产生的额外费用；若因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任，按照合同约定向发包方支付违约金。第四章工程质量4.1质量标准：严格按照国家相关施工标准及行业规范进行施工，墙面喷浆应平整、无裂缝、无空鼓、色泽一致，符合设计要求和使用功能。4.2质量验收：在工程竣工后，承包方应通知发包方进行验收，发包方应在接到通知后的[具体验收时间]内组织验收。验收时，双方应共同对工程质量进行检查，如发觉质量问题，承包方应及时整改，直至验收合格。第五章合同价款及支付方式5.1合同总价：[具体合同总价]，该总价包含工程所需的全部材料、人工、设备及其他相关费用。5.2付款方式：合同签订后[X]日内，发包方支付合同总价的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体进度节点]时，发包方支付合同总价的[X]%；工程竣工并经验收合格后[X]日内，发包方支付合同总价的[X]%；剩余合同总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时无息退还。5.3结算方式：根据实际施工面积及合同单价进行结算，如工程内容发生变更，应按照变更后的工程量及单价进行结算。第六章双方责任6.1发包方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按时支付工程款项，如因发包方原因导致款项支付延误，应承担相应的违约责任；协助承包方办理与工程相关的手续和证件。6.2承包方责任：按照合同要求进行施工，保证工程质量和工期；负责施工过程中的安全管理，如发生安全，应承担相应的责任；遵守施工现场的管理规定，如因承包方原因导致施工现场混乱或影响他人正常工作，应承担相应的责任。第七章工程变更7.1变更范围：包括但不限于工程设计变更、工程量增减、施工工艺变更等。7.2变更程序：如需要进行工程变更，应由发包方提出书面变更要求，经双方协商一致后签订变更协议，作为合同的补充文件。7.3变更价款：因工程变更导致合同价款增加或减少的，应按照变更后的工程量及单价进行结算。第八章竣工验收8.1验收标准：按照第四章质量标准进行验收。8.2验收程序：承包方完成工程施工后，应自行组织初验，合格后通知发包方进行验收；发包方接到通知后，应在规定时间内组织验收，如逾期未组织验收，视为验收合格；验收时，双方应共同对工程质量、数量等进行检查，如发觉问题，应及时提出整改意见，承包方应在规定时间内整改完毕。8.3验收时间：双方应在接到通知后的[具体验收时间]内完成验收，如因特殊情况需要延期验收，应经双方协商一致并书面通知对方。第九章质量保证9.1质保期限：自工程竣工验收合格之日起[具体质保期限]。9.2质保责任：在质保期限内，如发觉工程质量问题，承包方应负责免费维修或更换，如因发包方使用不当或不可抗力等原因导致工程质量问题，承包方不承担责任。第十章违约责任10.1发包方违约责任：未按照合同约定支付工程款项的，每逾期一日，应按照未支付款项的[X]%向承包方支付违约金；因发包方原因导致工程延误的，应按照合同约定向承包方支付违约金，并赔偿承包方因此而产生的损失。10.2承包方违约责任：未按照合同约定的工期完成工程施工的，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向发包方支付违约金；工程质量未达到合同约定标准的，承包方应负责免费整改，直至达到合同约定标准，如因整改导致工期延误，应按照合同约定向发包方支付违约金；因承包方原因导致工程质量问题给发包方造成损失的，承包方应承担赔偿责任。第十一章争议解决11.1争议解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2管辖法院：双方约定由[具体管辖法院]管辖。发包方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______________