建设工程施工合同协议书全面_第1页
建设工程施工合同协议书全面_第2页
建设工程施工合同协议书全面_第3页
建设工程施工合同协议书全面_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同协议书全面合同编号:[具体编号]一、合同双方1.发包人:[发包人公司名称],地址:[发包人公司地址],联系方式:[具体联系方式]。2.承包人:[承包人公司名称],地址:[承包人公司地址],联系方式:[具体联系方式]。二、工程概况1.工程名称:[具体工程名称]。2.工程地点:[具体工程地点]。3.工程内容:详细描述工程所包含的各项工作内容,如建筑施工的主体结构、装饰装修、给排水等,或其他特定工程的具体工作范围。4.工程规模:明确工程的规模大小,如建筑面积、工程量等具体数据,以准确界定工程的规模程度。三、合同工期1.开工日期:[具体开工日期]。2.竣工日期:[具体竣工日期]。3.工期总日历天数:[具体总日历天数],双方应严格按照此工期进行施工和验收,如因不可抗力等不可预见因素导致工期延误,应按照合同约定的程序进行处理。四、工程质量标准应明确工程应达到的质量标准,如国家现行的建筑工程质量验收标准、行业标准等,具体规定工程在各个方面的质量要求,如结构安全、使用功能、外观质量等,保证工程质量符合相关规定和要求。五、合同价款与支付1.合同价款金额:[具体合同价款金额],此金额为双方在合同中约定的工程总价款,包括所有的工程费用和相关税费等。2.价款调整:如在施工过程中出现因设计变更、材料价格波动等因素导致合同价款需要调整的情况,应明确调整的条件、程序和方式,保证价款调整的合理性和公正性。3.付款方式:详细规定付款的时间节点和比例,如工程预付款的比例和支付时间、工程进度款的支付节点和比例、工程竣工结算款的支付时间等,以保障双方的资金安全和工程顺利进行。4.付款时间:明确各阶段付款的具体时间,如预付款应在合同签订后[X]日内支付,进度款应根据工程进度每月或每阶段支付一定比例等,保证付款时间的明确性和可操作性。六、双方责任与义务1.发包人责任与义务1.1提供施工条件:负责提供施工现场的场地平整、道路畅通、水电供应等施工所需的基本条件,并保证施工过程中的场地安全和环境整洁。1.2支付工程款项:按照合同约定的时间和比例及时支付工程款项,不得无故拖欠或克扣工程款,如因发包人原因导致工程款支付延误,应承担相应的违约责任。1.3其他责任:履行合同中约定的其他责任,如协调与其他相关单位的关系、提供必要的技术资料等,保证工程的顺利进行。2.承包人责任与义务2.1施工组织与管理:负责编制详细的施工组织设计和施工进度计划,合理安排施工人员、材料和设备,保证工程按照合同约定的工期和质量标准进行施工。2.2工程质量保证:建立健全质量保证体系,加强施工过程中的质量控制,保证工程质量符合合同约定的标准,如出现质量问题应及时整改并承担相应的责任。2.3安全生产责任:严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规,制定安全生产规章制度和操作规程,加强施工现场的安全管理,保证施工人员的人身安全和工程的安全。2.4其他义务:履行合同中约定的其他义务,如保护施工现场周围的环境、配合发包人进行工程验收等,不得有损害发包人利益或影响工程正常进行的行为。七、工程变更1.变更的范围与程序:明确工程变更的范围,如设计变更、工程量变更等,规定变更的程序,如提出变更申请、经双方协商同意、签订变更协议等,保证变更的合法性和规范性。2.变更价款的确定:对于因工程变更导致的价款调整,应明确确定变更价款的方法和依据,如按照市场价、合同约定的计价方式等,保证变更价款的合理性和公正性。八、竣工验收与结算1.竣工验收的条件与程序:规定竣工验收的条件,如工程已按照合同约定完成、质量符合标准、资料齐全等,明确竣工验收的程序,如承包人申请、发包人组织验收、验收合格后出具验收报告等,保证竣工验收的顺利进行。2.结算的依据与方式:明确工程结算的依据,如合同、变更协议、工程量清单等,规定结算的方式,如按照固定总价结算、按实结算等,保证结算的准确性和公正性。九、违约与索赔1.违约情形与责任:详细列举双方可能出现的违约情形,如发包人未按时支付工程款、承包人未按时完成工程等,规定违约方应承担的违约责任,如支付违约金、赔偿损失等,以约束双方的行为,保障合同的履行。2.索赔的程序与期限:明确索赔的程序,如提出索赔申请、提供相关证据、经双方协商或通过仲裁或诉讼解决等,规定索赔的期限,如在知道或应当知道索赔事由之日起[X]日内提出索赔申请等,保证索赔的及时性和有效性。十、争议解决1.争议解决方式:约定双方在合同履行过程中出现争议时的解决方式,如协商解决、仲裁解决或诉讼解决等,明确选择仲裁或诉讼的地点和机构,以保障争议能够得到及时、公正的解决。2.仲裁或诉讼地点:具体规定仲裁或诉讼的地点,如在[具体地点]的仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼,以方便双方进行争议解决。十一、其他条款1.合同生效与终止:规定合同的生效条件和终止条件,如双方签字盖章后合同生效,工程竣工结算完成后合同终止等,保证合同的法律效力和终止的合法性。2.不可抗力:明确不可抗力的定义和范围,如自然灾害、战争、行为等,规定在不可抗力事件发生时双方的权利和义务,如顺延工期、减免责任等,以保障双方的合法权益。3.保密条款:要求双方对合同内容和相关信息予以保密,不得向第三方泄露,以保护双方的商业秘密和利益。4.通知与送达:规定双方在合同履行过程中相互通知的方式和送达地点,如书面通知应送达对方的指定地址或邮箱等,保证通知的及时送

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论