交通施工合同范本

交通施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

法定代表人（或负责人）：__________

住所地：__________________________

乙方（以下简称“委托方”）：

法定代表人（或负责人）：__________

住所地：__________________________

鉴于：

一、承包方具备完成本工程所需的资质、技术力量和设备条件，愿意承包本交通施工项目。

二、委托方愿意委托承包方承包本交通施工项目。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________________________

2.工程地点：__________________________

3.工程规模：__________________________

4.工程内容：__________________________

5.工程工期：__________________________

二、合同价款

1.合同总价为人民币__________元整（大写：__________________________）。

2.合同价款支付方式：__________________________

三、工程进度及验收

1.工程进度：__________________________

2.验收标准：__________________________

3.验收程序：__________________________

四、工程质量保证

1.工程质量标准：__________________________

2.质量保证措施：__________________________

3.质量保证期限：__________________________

五、安全文明施工

1.安全文明施工要求：__________________________

2.安全文明施工措施：__________________________

3.安全责任：__________________________

六、违约责任

1.甲方违约责任：__________________________

2.乙方违约责任：__________________________

七、争议解决

1.双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.工程图纸及资料；

2.甲方提供的工程场地及设施清单；

3.乙方资质证书、营业执照等相关证明文件；

4.其他与本合同有关的文件。

甲方（盖章）：__________________________

乙方（盖章）：__________________________

签订日期：__________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

法定代表人（或负责人）：__________

住所地：__________________________

乙方（以下简称“承包方”）：

法定代表人（或负责人）：__________

住所地：__________________________

丙方（以下简称“监理方”）：

法定代表人（或负责人）：__________

住所地：__________________________

鉴于：

一、业主方拟进行交通施工项目，需要专业承包方进行施工。

二、承包方具备完成本工程所需的资质、技术力量和设备条件，愿意承包本交通施工项目。

三、监理方具备相关资质，愿意对施工过程进行监督管理。

为明确各方权利义务，经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________________________

2.工程地点：__________________________

3.工程规模：__________________________

4.工程内容：__________________________

5.工程工期：__________________________

二、合同价款

1.合同总价为人民币__________元整（大写：__________________________）。

2.业主方应按合同约定向承包方支付工程款。

三、承包方责任与义务

1.承包方应按照合同约定和设计图纸要求，在规定工期内完成工程。

2.承包方应保证工程质量符合国家及行业标准。

3.承包方应按照监理方的要求进行施工，并及时解决施工过程中出现的问题。

四、监理方责任与义务

1.监理方应对工程进度、质量、安全进行监督管理，确保工程按期、优质、安全完成。

2.监理方应定期向业主方报告工程进展情况，并及时解决施工过程中出现的问题。

3.监理方应协助业主方对承包方进行验收。

五、业主方权利与义务

1.业主方有权要求承包方按照合同约定进行施工，并对工程质量、进度进行监督检查。

2.业主方有权要求承包方对施工过程中出现的问题进行整改。

3.业主方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督，并提出整改要求。

4.业主方应按照合同约定支付工程款。

六、违约责任

1.承包方未能按期完成工程，每延误一日，应向业主方支付违约金__________元。

2.承包方未按合同约定保证工程质量，导致工程出现质量问题，应承担相应的责任。

3.监理方未能履行监督管理职责，导致工程质量、安全等方面出现问题的，应承担相应的责任。

七、争议解决

1.双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.工程图纸及资料；

2.乙方资质证书、营业执照等相关证明文件；

3.丙方资质证书、营业执照等相关证明文件；

4.其他与本合同有关的文件。

第三方介入的意义和目的在于：

1.确保工程质量、进度、安全等方面的监督管理，降低业主方的风险。

2.通过监理方的专业意见，提高工程质量和施工效率。

甲方为主导的目的和意义在于：

1.确保工程按期、优质、安全完成，实现甲方预期目标。

2.通过对承包方和监理方的监督管理，维护甲方合法权益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

法定代表人（或负责人）：__________

住所地：__________________________

乙方（以下简称“承包方”）：

法定代表人（或负责人）：__________

住所地：__________________________

丙方（以下简称“咨询方”）：

法定代表人（或负责人）：__________

住所地：__________________________

鉴于：

一、业主方拟进行交通基础设施建设项目，需要专业承包方进行施工。

二、承包方具备完成本工程所需的资质、技术力量和设备条件，愿意承包本交通基础设施建设项目。

三、咨询方具备相关行业经验和技术能力，愿意提供项目咨询和监督服务。

为明确各方权利义务，保障承包方的权益，经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________________________

2.工程地点：__________________________

3.工程规模：__________________________

4.工程内容：__________________________

5.工程工期：__________________________

二、合同价款

1.合同总价为人民币__________元整（大写：__________________________）。

2.业主方应按合同约定和付款进度向承包方支付工程款。

三、承包方责任与义务

1.承包方应按照合同约定和设计图纸要求，在规定工期内完成工程。

2.承包方应保证工程质量符合国家及行业标准。

3.承包方应接受咨询方的项目咨询和监督，及时反馈施工情况。

四、咨询方责任与义务

1.咨询方应对工程进度、质量、安全进行监督管理，提出专业建议。

2.咨询方应定期向业主方和承包方报告工程进展情况，确保信息透明。

3.咨询方应协助承包方解决施工过程中遇到的技术难题。

五、业主方权利与义务

1.业主方有权要求承包方按照合同约定进行施工，并对工程质量、进度进行监督检查。

2.业主方应按照合同约定及时支付工程款，不得无故拖延。

3.业主方应提供必要的施工条件，如场地、水电等。

六、违约责任

1.业主方未能按期支付工程款，每延误一日，应向承包方支付违约金__________元。

2.业主方未按合同约定提供施工条件，导致工程延误，应承担相应的责任。

3.承包方未能按期完成工程，每延误一日，应向业主方支付违约金__________元。

4.承包方未按合同约定保证工程质量，导致工程出现质量问题，应承担相应的责任。

七、争议解决

1.双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.工程图纸及资料；

2.乙