保护乙方施工合同范本

保护乙方施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方在甲方指定地点进行的施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

1.5工程工期：________________________

二、合同标的及范围

2.1合同标的：乙方按照甲方要求，在规定期限内完成指定地点的施工项目。

2.2合同范围：乙方负责施工项目的勘察、设计、施工、验收及保修等工作。

三、工程款项及支付方式

3.1工程款项：本合同工程总造价为人民币________________________元。

3.2支付方式：甲方按以下进度支付工程款项：

（1）开工前支付合同总价的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时支付合同总价的20%；

（3）工程进度达到80%时支付合同总价的30%；

（4）工程竣工验收合格后支付合同总价的20%。

四、施工质量及验收标准

4.1施工质量：乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家标准。

4.2验收标准：工程竣工验收合格，符合国家有关法律法规及设计要求。

五、工程进度及工期延误

5.1工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

5.2工期延误：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。

六、知识产权及保密

6.1知识产权：乙方在施工过程中产生的技术成果、专利、商标等知识产权归甲方所有。

6.2保密：乙方在履行合同过程中，对甲方提供的资料、技术等保密事项负有保密义务。

七、争议解决

7.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸及施工图纸

2.施工合同专用条款

3.施工质量验收标准

4.工程进度计划

5.甲方提供的资料清单

6.乙方资质证明文件

7.乙方安全生产许可证

8.乙方项目经理资格证书

9.乙方施工人员资格证书

10.甲方付款凭证

11.乙方收款凭证

12.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为保障施工项目的顺利进行，维护自身合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特委托第三方（以下简称“第三方”）作为施工项目的监督管理主体，与乙方（以下简称“乙方”）就乙方在甲方指定地点进行的施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

1.5工程工期：________________________

二、第三方责任及权利

2.1第三方作为施工项目的监督管理主体，负责对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、进度、安全及环保等方面符合国家相关法律法规及甲方要求。

2.2第三方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止，并要求乙方立即整改。

2.3第三方有权对乙方提交的施工方案、进度计划、质量验收报告等进行审核，并提出整改意见。

2.4第三方有权对乙方进行必要的罚款、停工等处罚措施，以保障施工项目的顺利进行。

三、乙方责任及权利

3.1乙方负责按照甲方要求，在规定期限内完成指定地点的施工项目。

3.2乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家标准。

3.3乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款项，并有权要求甲方提供必要的施工条件。

3.4乙方有权对第三方提出的整改意见进行申诉，并在合理期限内提供相应的整改措施。

四、工程款项及支付方式

4.1工程款项：本合同工程总造价为人民币________________________元。

4.2支付方式：甲方按以下进度支付工程款项：

（1）开工前支付合同总价的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时支付合同总价的20%；

（3）工程进度达到80%时支付合同总价的30%；

（4）工程竣工验收合格后支付合同总价的20%。

五、施工质量及验收标准

5.1施工质量：乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家标准。

5.2验收标准：工程竣工验收合格，符合国家有关法律法规及设计要求。

六、工程进度及工期延误

6.1工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

6.2工期延误：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。

七、违约责任及限制条款

7.1乙方如违反合同约定，导致工程质量不合格、工期延误、安全事故等，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

7.2乙方在施工过程中，如发生环境污染、噪音扰民等问题，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应的法律责任。

7.3乙方如擅自变更施工方案、增加工程量等，未经甲方同意，甲方有权拒绝支付相关款项。

八、争议解决

8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的：

1.确保施工项目的顺利进行，提高施工质量；

2.加强施工过程中的监督管理，降低甲方风险；

3.促进施工各方之间的沟通与合作，提高施工效率。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方在施工过程中的合法权益；

2.提高施工质量，确保工程达到预期效果；

3.降低甲方在施工过程中的风险，实现甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为保障自身在施工项目中的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特委托第三方（以下简称“第三方”）作为施工项目的协调与监督主体，与甲方（以下简称“甲方”）就乙方在甲方指定地点进行的施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程内容：________________________

1.5工程工期：________________________

二、第三方责任及权利

2.1第三方作为施工项目的协调与监督主体，负责协调甲方与乙方之间的关系，确保施工项目的顺利进行。

2.2第三方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括场地、材料、设备等。

2.3第三方有权对甲方的支付行为进行监督，确保乙方按合同约定及时获得款项。

2.4第三方有权对施工过程中的质量问题进行监督，并要求甲方及时整改。

三、乙方责任及权利

3.1乙方负责按照合同约定，在规定期限内完成指定地点的施工项目。

3.2乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的材料、设备等。

3.3乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，并有权对支付进度进行监督。

3.4乙方有权对施工过程中的技术问题进行决策，并有权要求甲方提供必要的技术支持。

四、工程款项及支付方式

4.1工程款项：本合同工程总造价为人民币________________________元。

4.2支付方式：甲方按以下进度支付工程款项：

（1）开工前支付合同总价的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时支付合同总价的20%；

（3）工程进度达到80%时支付合同总价的30%；

（4）工程竣工验收合格后支付合同总价的20%。

五、施工质量及验收标准

5.1施工质量：乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家标准。

5.2验收标准：工程竣工验收合格，符合国家有关法律法规及设计要求。

六、工程进度及工期延误

6.1工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

6.2工期延误：因甲方原因导致工期延误，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价的1%作为违约金。

七、违约责任及限制条款

7.1甲方如违反合同约定，导致施工进度延误、材料供应不及时、支付款项延误等，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

7.2甲方如未按照合同约定提供施工条件，乙方有权要求甲方立即整改，并承担相应的责任。

7.3甲方如擅自变更施工方案、增加工程量等，未经乙方同意，甲方有权拒绝支付相关款项。

八、争议解决

8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同