成都市的建设工程合同范本

成都市的建设工程合同范本合同编号：__________第一条工程项目概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程投资：_______第二条工程建设周期2.1工程建设工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2工程进度计划：乙方应根据甲方提供的工程进度要求，编制详细的工程进度计划，并报甲方备案。第三条工程建设质量标准3.2工程建设过程中，乙方应严格按照甲方提供的工程设计文件进行施工，未经甲方同意，不得擅自变更设计。第四条工程建设合同价格4.2合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.3乙方在合同履行过程中，不得以任何理由要求增加合同总价。第五条工程建设付款方式（1）合同签订后，甲方支付合同总价10%的预付款；（2）乙方完成合同约定工程量的50%时，甲方支付合同总价30%的进度款；（3）乙方完成合同约定工程量的80%时，甲方支付合同总价30%的进度款；（4）乙方完成合同约定工程量的100%时，甲方支付合同总价20%的结算款。5.2甲方支付工程款时，乙方应提供相应的发票和付款申请。第六条工程建设变更及索赔（1）工程设计变更；（2）甲方提出的合理要求；（3）不可抗力因素导致的变更。6.2由于变更导致合同总价或工期发生调整，双方应签订补充协议，明确调整内容。第七条违约责任7.1乙方未能按照约定工期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金。7.2乙方未能按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。7.3甲方未能按照约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付合同总价1%的违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、联系方式等基本信息，以确保合同义务和权利的明确主体。法律名词解释：合同主体，指参与合同关系，享有合同权利、承担合同义务的当事人。2.详细工程概况：合同中应明确工程项目名称、地点、规模、内容等信息，以界定工程范围和施工要求。法律名词解释：工程概况，指对工程项目的基本信息、技术指标和施工要求的总体描述。3.明确工期和进度：合同中应约定明确的工程建设周期和进度计划，以确保工程按时完成。法律名词解释：工期，指工程建设的预定完成时间；进度计划，指工程建设各阶段的工作计划。4.质量标准：合同中应明确工程建设应达到的质量标准，以保证工程质量和安全。法律名词解释：质量标准，指对工程建设应达到的技术指标和质量要求的规定。5.价格和付款方式：合同中应明确工程合同价格及付款方式，避免日后发生纠纷。法律名词解释：合同价格，指双方约定的工程款总额；付款方式，指支付工程款的期限和方式。6.变更和索赔：合同中应约定工程建设过程中发生变更和索赔的处理方式。法律名词解释：变更，指在合同履行过程中对原合同内容的修改；索赔，指因合同履行过程中的问题向对方提出的赔偿要求。7.违约责任：合同中应明确双方的违约责任，以保障合同履行。法律名词解释：违约责任，指合同当事人因违反合同义务所应承担的民事责任。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。法律名词解释：协商解决，指合同当事人通过平等、自愿的协商，达成一致意见，解决争议。2.诉讼解决：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词解释：诉讼解决，指合同当事人通过司法程序，向人民法院提起诉讼，请求法院依法解决争议。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程项目涉及环保要求较高的区域。补充条款：考虑到环保的特殊要求，双方约定在施工过程中，乙方必须遵守国家和地方的环境保护法规，采取有效措施减少对环境的影响。如有违反，乙方应承担相应的法律责任。2.场合：工程项目位于历史文化名城或自然保护区。补充条款：乙方在施工过程中应特别注意保护历史文化遗迹和自然环境，不得破坏任何文物和自然景观。如需进行相关作业，必须提前向甲方报告，并取得相关管理部门的批准。3.场合：工程项目需要多专业协同作业。补充条款：鉴于工程项目的复杂性，双方同意建立联合协调小组，定期召开协调会议，确保各专业之间的沟通和协作顺畅。乙方应积极配合甲方和其他分包商的工作，共同推进工程进度。4.场合：工程项目涉及新技术或创新工艺。补充条款：考虑到新技术或创新工艺的应用，双方约定乙方需提供相关的技术文档和工艺说明，并确保其符合国家相关标准。甲方有权对新技术或创新工艺进行评估，并在必要时要求乙方进行调整。合同所需附件列表：1.工程设计文件2.工程预算书3.工程施工方案4.环保评估报告5.质量保证书6.安全生产责任书7.乙方资质证书复印件8.双方授权代表的有效身份证明文件9