地下室防水工程施工合同范文版

地下室防水工程施工合同范文版合同编号：__________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于甲方为地下室防水工程项目的业主，乙方为具备相应资质的地下室防水工程施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行地下室防水工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：地下室防水工程施工，包括但不限于防水材料的选择、施工方案的设计、施工过程中的质量把控等。1.4工程面积：____________________1.5工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同价款2.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为定金；（2）工程进度达到50%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；（3）工程进度达到80%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%；（4）工程验收合格后，甲方向乙方支付剩余的20%合同总价款。三、工程质量及验收3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的合理要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。3.2工程验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关验收规范进行验收。3.3工程验收流程：（1）乙方完成工程后，应及时向甲方提出验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方签订工程验收合格证书。四、违约责任4.1若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。4.2若乙方未按照合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。乙方应承担由此产生的费用。4.3若甲方未按照合同约定的付款方式支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________注意事项：1.合同编号：确保合同编号唯一且可追溯，便于管理及后续查询。2.双方信息：准确填写甲乙双方的名称、地址、联系人及联系电话，确保信息真实有效。3.工程概况：明确工程名称、地点、内容、面积和工期，以避免日后发生纠纷。4.合同价款：详细约定合同总价款及付款方式，包括定金、进度款和尾款的比例及支付时间。5.工程质量及验收：明确工程质量标准及验收流程，确保工程质量和双方权益。6.违约责任：明确双方的违约责任，包括未按约定完成工程、未按约定保证工程质量、未按时支付工程款等情况的处理。7.争议解决：约定争议解决方式，首选友好协商，为诉讼。8.其他约定：包括合同副本数量、生效时间及补充协议的法律效力等。解决办法：1.信息错误：若合同中出现信息错误，双方应立即更正并在更正处盖章或签字确认。2.变更条款：如需变更合同条款，双方应签订书面补充协议，并明确补充协议的法律效力。关键词语的法律名词解释：定金：合同当事人一方在合同成立前或成立后，为担保债务的履行，向对方支付一定数额的货币。违约责任：合同当事人因违反合同义务而应承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。友好协商：合同双方在平等、自愿、公平的基础上，通过友好沟通和协商，解决合同履行中的争议。补充协议：合同双方在原合同基础上，就未尽事宜或变更事项达成的书面协议，具有同等法律效力。合同生效：指合同开始发生法律效力，双方当事人应按照合同约定履行各自的义务。合同解除：指在合同履行过程中，因一方或双方的原因，经双方协商一致或根据法律规定，提前终止合同的效力。诉讼：指合同当事人因合同纠纷无法通过协商解决，向人民法院提起诉讼，请求法院依据法律规定作出判决。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：地下室位于地下室较多的商业综合体或住宅小区内，涉及到多业主的利益和共用部分。补充条款：“鉴于地下室涉及多业主利益，乙方在施工过程中应确保不影响其他业主的正常使用。如遇施工噪音、尘土等影响，乙方需采取相应措施减轻影响，并在必要时与物业管理方及受影响的业主进行沟通协商。”2.场合：地下室防水工程位于历史建筑或文物单位，施工需特别考虑文物保护。补充条款：“乙方在施工前需向甲方提供详细的施工方案，并确保施工过程中对历史建筑或文物的保护措施得到有效执行。如需对建筑结构进行改动，乙方必须提前与甲方及文物部门沟通，并取得必要的审批。”3.场合：地下室防水工程处于地震多发区域，需要特别加强防震措施。补充条款：“乙方在施工时应采用符合国家防震标准的材料和技术，确保地下室防水工程在地震发生时仍能保持结构完整和防水效果。同时，乙方应提供防震设计的相关资料，以供甲方审核。”合同所需附件列表：1.双方资质证明文件：包括甲方的土地使用权证、建筑规划许可证，乙方的营业执照、防水工程资质证书等。2.施工方案及设计图纸：乙方提供的地下室防水工程施工方案、施工图纸及相关技术文件。3.材料供应清单：乙方提供的防水材料品牌、型号、规格、数量及质保书。4.工程预算书：详细的工程预算，包括材料费、人工费、机械使用费等。5.验收标准及流程说明：双方约定的工程验收标准、流程及验收所需文件。6.付款凭证：甲方支付定金、进度款和尾款的付款凭证。7.合同补充协