建设工程项目施工合同

第第页合同编号:________建设工程项目施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码5/NUMPAGES总页数5一、主体与目的建设工程项目施工合同甲方（以下简称“发包方”）：【发包方名称】乙方（以下简称“承包方”）：【承包方名称】鉴于发包方拥有【工程名称】的建设工程项目（以下简称“本项目”），并拟将本项目的施工工程委托给承包方；承包方具备相应的施工资质和能力，同意接受发包方的委托，承担本项目的施工任务。为保证工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本建设工程项目施工合同。本合同的目的在于明确双方在本项目施工过程中的权利、义务和责任，确保项目按照约定的质量、进度、投资完成，并遵循国家有关法律法规、行业标准和规范，共同推进工程建设的顺利进行。二、价格、支付方式1.合同价格本项目施工合同的总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】），该价格包含但不限于工程图纸范围内的全部建筑安装工程、材料费、施工机具使用费、劳务费、管理费、利润、税金、政策性调整、风险费用等所有与本项目施工相关的费用。2.支付方式（1）预付款：合同签订后【天数】天内，发包方支付承包方合同总价款的【百分比】%作为预付款，即人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。（2）进度款：根据工程实际进度，承包方按月提交工程量报表，经发包方审核确认后，支付已完成工程量的【百分比】%。每月进度款支付时间为承包方提交工程量报表后【天数】天内。（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方进行工程结算。结算完成后，发包方在【天数】天内支付至合同总价款的【百分比】%。（4）质保金：工程竣工验收合格满【天数】个月后，如无质量问题，发包方在【天数】天内支付剩余的合同总价款的【百分比】%作为质保金。双方同意，以上支付方式如遇特殊情况，可经双方协商一致后进行调整。支付过程中，如发生迟延支付，迟延支付部分按年化利率【利率】%计收违约金。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证承包方应严格按照国家及行业的相关标准、规范和设计文件进行施工，确保工程质量。工程完成后，承包方应向发包方完整的质量保证资料，并对施工过程中出现的质量问题承担无条件修复的义务。保修期内，如发生非人为因素导致的工程质量问题，承包方应在接到通知后【天数】小时内到场维修。2.服务（1）承包方应施工期间的技术咨询服务，确保发包方对工程进度、质量等方面的知情权。（2）工程竣工验收合格后，承包方应对发包方进行工程使用和维护方面的培训，并【年限】年的免费技术支持服务。3.履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，应承担相应的违约责任。（1）发包方应按约定支付合同款项，确保工程顺利进行。（2）承包方应按照约定的工期、质量完成工程，确保工程按时交付。4.变更在合同履行过程中，如遇特殊情况需对工程范围、设计、施工方案等进行调整，双方应协商一致，签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后，作为本合同不可分割的一部分。因变更导致的合同价格调整，双方应按照实际变更情况协商确定。任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。双方同意，以上关于质量保证、服务、履行与变更的约定，作为本合同的重要组成部分，对双方具有法律约束力。四、保密条款、争议解决1.保密条款（1）双方在合同签订及履行过程中，获取的与对方业务、技术、财务等相关的全部信息，包括但不限于图纸、技术资料、商业秘密等，均应予以严格保密。（2）保密信息仅限于合同目的使用，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或公开。（3）双方应对各自的保密信息采取适当的安全措施，防止未经授权的访问、使用、披露或损坏。（4）保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后【年限】年止。2.争议解决（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。（2）若协商不成，双方同意将争议提交至【合同签订地】仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。（3）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（4）在争议解决期间，双方仍应继续履行合同未争议部分的义务。双方确认，以上保密条款和争议解决条款是本合同的重要组成部分，对双方具有法律约束力。任何一方违反保密义务或未按照争议解决条款处理争议，应承担相应的法律责任。五、其他条款、合同签署1.其他条款（1）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。（3）本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同项下全部义务履行完毕之日终止。（4）除非双方另有约定，本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章确认。（5）双方同意，本合同及其补充协议的传真件、复印件等副本与正本具有同等法律效力。2.合同签署本合同由双方授权代表签署，签署日期为【年月日】。双方授权代表在签署本合同时，应出示有效的授权文件和身份证明。甲方（盖章）：【甲方名称】乙方（盖章）：【乙方名称】甲方授权代表：【姓名】乙