绿化建设工程施工合同

绿化建设工程施工合同合同编号：__________发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，邮箱：[发包方联系邮箱]。承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，邮箱：[承包方联系邮箱]。第一章：合同双方1.发包方：名称：[发包方公司具体名称]，是依法成立的具有法人资格的单位，具备从事绿化建设工程的相应资质和能力。地址：[发包方公司详细地址]，用于接收工程相关文件和通知等。联系方式：[具体联系电话和邮箱]，以便与承包方进行沟通和协调。2.承包方：名称：[承包方公司具体名称]，是具备绿化建设工程施工资质的专业公司，拥有丰富的施工经验和技术力量。地址：[承包方公司详细地址]，作为工程施工的主要场所和办公地点。联系方式：[具体联系电话和邮箱]，保证在工程施工期间能够及时响应发包方的需求。第二章：工程概况1.工程名称：[具体绿化建设工程名称]，该名称应准确反映工程的性质和内容。2.工程地点：[详细工程地点]，明确工程所在的地理位置，以便施工和管理。3.工程内容：包括绿化种植、景观设计、灌溉系统安装、养护管理等一系列与绿化建设相关的工作内容。4.工程规模：根据实际情况描述工程的规模，如种植树木的数量、草坪面积、景观设施的规模等。第三章：工程期限1.开工日期：[具体开工日期]，双方约定的工程开始施工的时间。2.竣工日期：[具体竣工日期]，工程应完成并达到验收标准的时间。3.工程总日历天数：从开工日期到竣工日期之间的总天数，包括法定节假日和休息日。第四章：工程质量1.质量标准：按照国家和地方相关的绿化建设工程质量标准执行，保证工程质量符合要求。同时双方可以根据实际情况约定一些额外的质量要求和标准。2.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，承包方对工程质量承担保证责任的期限，一般为[具体质保期限]年。在质保期内，如发觉工程质量问题，承包方应负责免费维修或更换。第五章：工程造价及支付方式1.工程造价：根据工程的规模、内容和质量标准等因素，经双方协商确定的工程总造价为[具体工程造价金额]元。2.支付方式：预付款：在合同签订后[预付款比例及金额]日内，发包方应向承包方支付工程总造价的[预付款比例]%作为预付款。进度款：按照工程进度分阶段支付进度款，每次支付的金额为已完成工程进度对应的工程造价的[进度款比例]%。在承包方提交进度款支付申请并经发包方审核通过后[规定时间]内支付。竣工结算款：工程竣工并经竣工验收合格后，承包方应提交竣工结算报告，经发包方审核后[规定时间]内支付工程总造价的[竣工结算款比例]%，剩余工程总造价的[预留质保金比例]%作为质保金，在质保期届满后无质量问题时支付给承包方。第六章：双方责任与义务1.发包方责任与义务：提供工程所需的场地、水源、电源等必要的施工条件，并保证施工场地的平整和安全。按照合同约定的时间和金额支付工程款项，不得无故拖欠。协助承包方办理与工程相关的手续和证件，如施工许可证等。对工程施工过程进行监督和检查，及时提出意见和建议，保证工程按照合同要求进行。2.承包方责任与义务：按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，保证工程质量和进度。负责施工过程中的安全管理，采取必要的安全措施，防止发生安全。如发生安全，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。遵守国家和地方的法律法规以及施工现场的管理规定，不得扰民和污染环境。负责工程竣工后的清理和恢复工作，保持施工现场的整洁和卫生。第七章：工程变更1.变更范围：包括工程设计变更、工程量变更、工程进度变更等。如因发包方原因导致工程变更，应经发包方书面同意；如因承包方原因导致工程变更，应经发包方书面确认。2.变更程序：承包方提出工程变更申请，说明变更的原因、内容和影响等。发包方收到变更申请后，应在[规定时间]内进行审核，并给予承包方书面回复。如同意变更，应明确变更的内容和费用调整等；如不同意变更，应说明理由。双方就工程变更的内容和费用等进行协商，并签订工程变更协议。3.变更价款确定：工程变更后的价款按照以下方式确定：如工程变更属于合同约定的价款调整范围，按照合同约定的方式进行调整。如工程变更不属于合同约定的价款调整范围，双方应根据实际情况协商确定变更价款。如协商不成，可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核确定。第八章：竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，承包方应向发包方提交竣工验收申请，并提交工程竣工资料和相关证明文件。发包方应在收到竣工验收申请后[规定时间]内组织竣工验收，如逾期未组织验收视为工程验收合格。2.结算方式：工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定的方式进行结算。如双方对结算金额有异议，可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核确定。3.竣工结算审核：发包方应在收到竣工结算报告后[规定时间]内进行审核，并给予承包方书面回复。如发包方对结算金额有异议，应在审核回复中明确异议内容和理由，并与承包方协商解决；如双方协商不成，可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核确定。第九章：违约责任1.发包方违约责任：未按照合同约定的时间和金额支付工程款项的，每逾期一日，应按照未支付款项的[违约金比例]%向承包方支付违约金。如逾期超过[规定天数]日，承包方有权解除合同，并要求发包方赔偿因此造成的损失。未按照合同约定提供施工条件或协助办理相关手续的，应承担由此给承包方造成的损失。擅自变更工程设计或要求承包方进行不合理变更的，应承担由此给承包方造成的损失。2.承包方违约责任：未按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工的，应承担违约责任，包括返工、整改、赔偿损失等。如逾期超过[规定天数]日，发包方有权解除合同，并要求承包方赔偿因此造成的损失。施工过程中发生安全的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。未按照合同约定清理和恢复施工现场的，应承担由此给发包方造成的损失。第十章：争议解决1.争议解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构或诉讼管辖：如双方约定通过仲裁解决争议，应明确约定仲裁机构的名称和仲裁地点；如双方约定通过诉讼解决争议，应明确约定诉讼管辖的法院。第十一章：其他条款1.合同生效与终止：本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工结算款支付完毕之日终止。2.不可抗力：如因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。3.合同份数：本合同一式[合同份数]份，双方各执[每份合同的份数]份，具有同等法律效力。4.补充条款：双方在履行合同过程中，如需要对合同内容进行补充或修改，应签订书面的补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。发