建筑工地施工安全防范及免责条款合同

建筑工地施工安全防范及免责条款合同合同编号：__________甲方（发包方）：甲方名称：甲方地址：甲方联系方式：乙方（承包方）：乙方名称：乙方地址：乙方联系方式：一、合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑工地施工过程中的安全防范责任及相关免责条款，保证工程项目的安全顺利进行，保护施工人员的生命财产安全。1.2适用范围本合同适用于位于[工程地点]的[工程名称]项目的施工过程。1.3定义与解释在本合同中，除非上下文另有明确规定，下列术语具有如下含义：“工程项目”指[工程名称]项目，包括但不限于[工程内容]。“施工安全防范措施”指为保证施工过程中的安全而采取的各种措施，包括但不限于安全管理制度、安全培训与教育、安全防护设备与用品的使用以及施工现场的安全管理等。“”指在施工过程中发生的造成人员伤亡、财产损失或环境破坏的意外事件。“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、行为等。二、工程项目概述2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[详细工程地点]2.3工程内容[详细描述工程内容，包括但不限于建筑结构、施工工艺等]2.4工程期限自[开工日期]至[竣工日期]，总工期为[工期天数]天。三、施工安全防范措施3.1安全管理制度甲方应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其得到有效执行。乙方应遵守甲方的安全管理制度，建立自身的安全管理体系，配备专职安全管理人员，对施工现场进行日常安全检查和隐患排查治理。3.1.1安全生产责任制明确各级管理人员和作业人员的安全职责，保证安全生产工作层层落实。3.1.2安全生产规章制度包括但不限于安全检查制度、安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全奖惩制度等。3.1.3操作规程制定各类施工设备和作业的安全操作规程，保证施工人员正确操作。3.2安全培训与教育甲方应组织乙方施工人员进行入场前的安全教育培训，培训内容包括但不限于安全生产法律法规、安全操作规程、应急处理等。乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。3.2.1入场前安全教育培训甲方负责组织，培训时间不少于[培训时长]小时，培训合格后方可进入施工现场。3.2.2定期安全教育培训乙方每月至少组织一次安全教育培训，培训记录应妥善保存。3.2.3特种作业人员培训特种作业人员必须经过专门的安全培训，取得相应的资格证书后，方可上岗作业。3.3安全防护设备与用品甲方应提供必要的安全防护设备与用品，保证施工人员的安全。乙方应正确使用和维护安全防护设备与用品，不得擅自拆除或损坏。3.3.1安全防护设备包括但不限于安全帽、安全带、安全网、防护栏等。3.3.2安全防护用品包括但不限于工作服、手套、防滑鞋、护目镜等。3.3.3设备与用品的检验与维护定期对安全防护设备与用品进行检验和维护，保证其功能完好。3.4施工现场安全管理甲方应加强施工现场的安全管理，设置明显的安全警示标志，合理布置施工现场，保证施工通道畅通。乙方应按照施工方案和安全技术交底的要求进行施工，严格遵守施工现场的安全管理规定。3.4.1安全警示标志在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，如“当心触电”、“注意高空坠落”等。3.4.2施工现场布置合理规划施工现场，划分作业区、材料堆放区、生活区等，保持施工现场的整洁和有序。3.4.3施工通道管理保证施工通道畅通，不得堆放杂物或设置障碍物。四、安全责任划分4.1发包方安全责任4.1.1甲方应向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。4.1.2甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。4.1.3甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。4.1.4甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。4.1.5甲方应当在拆除工程施工[具体日期]日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（一）施工单位资质等级证明；（二）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（三）拆除施工组织方案；（四）堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。4.2承包方安全责任4.2.1乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。4.2.2乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发觉安全隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。4.2.3乙方应当按照工程建设强制性标准和施工方案组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。4.2.4乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。4.2.5乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。4.2.6乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。4.2.7乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。4.2.8乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。4.2.9乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。4.2.10乙方应当在施工现场建立治安保卫制度，落实治安防范措施，防止发生盗窃、抢劫、斗殴等违法犯罪行为。4.3双方共同安全责任4.3.1甲乙双方应当建立安全生产协调机制，定期召开安全会议，共同研究解决施工过程中的安全问题。4.3.2甲乙双方应当互相配合，共同做好施工现场的安全管理工作，如交叉作业时的安全协调、安全防护设施的共用等。4.3.3甲乙双方应当共同对施工现场的安全状况进行检查，发觉安全隐患及时整改。五、处理与报告5.1分类与等级根据造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，将分为一般、较大、重大和特别重大四个等级。具体划分标准按照国家有关规定执行。5.2处理程序5.2.1发生后，现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于[报告时限]小时内向发生地县级以上人民安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。5.2.2发生后，乙方应当立即采取措施抢救伤员，防止扩大，并保护好现场。5.2.3甲方应当积极配合乙方进行处理，提供必要的协助和支持。5.2.4调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清原因，查明性质和责任，总结教训，提出整改措施，并对责任者依法追究责任。5.3报告要求5.3.1报告应当包括下列内容：（一）发生单位概况；（二）发生的时间、地点以及现场情况；（三）的简要经过；（四）已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（五）已经采取的措施；（六）其他应当报告的情况。5.3.2报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。六、免责条款6.1一般免责情形在符合法律法规的前提下，如因不可抗力、第三方原因等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况导致的或损失，甲乙双方可根据实际情况免除部分或全部责任。6.2特定免责情形6.2.1若乙方严格按照甲方提供的施工方案和安全要求进行施工，且在施工过程中未发生违规操作行为，因甲方提供的施工方案或安全要求存在缺陷而导致的，乙方可免除相应责任。6.2.2如因部门的强制性要求或政策调整，导致甲乙双方无法按照原合同约定履行义务，双方可根据实际情况协商调整合同内容或免除部分责任。6.3免责的限制与除外6.3.1尽管存在上述免责情形，但如或损失是由于甲乙双方的故意或重大过失造成的，该方仍应承担相应的责任。6.3.2对于因甲乙双方违反法律法规或合同约定的基本义务而导致的或损失，即使存在免责情形，也不能免除该方的责任。七、保险与赔偿7.1工程保险要求甲方应按照法律法规和工程所在地的相关规定，为工程项目购买足额的工程保险，以保障工程项目在施工过程中的财产安全。7.2人员保险要求7.2.1乙方应为其施工人员购买足额的工伤保险，保证施工人员在遭受工伤时能够得到及时的救治和赔偿。7.2.2甲乙双方可根据实际情况，协商为施工人员购买其他商业保险，以提高施工人员的保障水平。7.3赔偿责任与范围7.3.1若发生安全，造成人员伤亡或财产损失，责任方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金、死亡赔偿金、财产损失等。7.3.2如双方对责任存在争议，应通过协商或法律途径解决。在责任认定明确后，责任方应按照认定结果及时履行赔偿义务。八、违约责任8.1发包方违约责任8.1.1若甲方未按照合同约定提供施工现场及相关资料，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。8.1.2若甲方违反合同约定，对乙方提出不合理要求或压缩工期，导致安全发生，甲方应承担相应的违约责任，并承担由此给乙方造成的损失。8.1.3若甲方未按照合同约定支付工程款项，应按照合同约定支付逾期利息，并承担由此给乙方造成的损失。8.2承包方违约责任8.2.1若乙方未按照合同约定建立健全安全管理制度，配备安全管理人员，或未按照安全管理制度和操作规程进行施工，导致安全发生，乙方应承担相应的违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。8.2.2若乙方未按照合同约定使用安全防护设备与用品，或擅自拆除、损坏安全防护设施，导致安全发生，乙方应承担相应的违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。8.2.3若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，应按照合同约定支付逾期违约金，并承担由此给甲方造成的损失。8.3违约责任的承担方式8.3.1双方同意，违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。8.3.2违约金的数额应根据合同约定和实际损失情况确定，如双方对违约金的数额存在争议，应通过协商或法律途径解决。九、合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.1.1双方协商一致，可以变更合同内容。变更合同应当采用书面形式，由双方签字盖章确认。9.1.2如因法律法规的变化、政策的调整或不可抗力等原因，导致合同无法继续履行或部分无法履行，双方可以协商变更合同内容。9.2合同解除的条件与程序9.2.1双方协商一致，可以解除合同。解除合同应当采用书面形式，由双方签字盖章确认。9.2.2如因一方违反合同约定，导致合同目的无法实现，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。9.2.3如因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的原因，导致合同无法继续履行，双方可以协商解除合同，各自承担相应的损失。9.3合同变更与解除的后果9.3.1合同变更或解除后，双方应当按照变更后的合同内容或解除后的约定履行各自的义务。9.3.2如因合同变更或解除给对方造成损失的，责任方应当承担相应的赔偿责任。十、争议解决10.1协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在一方提出书面协商请求后[协商期限]日内开始，并在[协商期限]日内达成协商一致意见。如在上述期限内双方未能协商一致，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2调解如协商不成，双方同意将争议提交至[调解机构名称]进行调解。调解应在一方提出书面调解请求后[调解期限]日内开始，并在[调解期限]日内达成调解协议。如在上述期限内双方未能达成调解协议，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3仲裁或诉讼如调解不成，双方同意将争议提交至[仲裁机构名称]进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。如双方未达成仲裁协议，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、通知与送达11.1通知的方式与要求本合同项下的通知应以书面形式作出，并通过以下方式送达：（一）专人送达；（二）挂号信或特快专递；（三）传真或邮件。通知送达的地址以本合同开头所列的双方地址为准。如一方变更地址，应提前[通知期限]日书面通知对方，否则视为未变更地址，由此造成的通知延误或无法送达的后果由变更方承担。11.2送达的认定通知以专人送达的，签收之日视为送达；以挂号信或特快专递送达的，投邮后第[送达期限]日视为送达；以传真或邮件送达的，发送成功之日视为送达。十二、其他条款12.1不可抗力12.1.1本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、火灾、战争、行为等。12.1.2