




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
跨江大桥建设项目分包合同合同编号:__________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________鉴于甲方为跨江大桥建设项目的主办单位,乙方具备相应的资质和能力,为确保工程质量和进度,甲乙双方经友好协商,就跨江大桥建设项目分包事项达成如下协议:第一条工程项目概述1.1工程名称:跨江大桥建设项目1.2工程地点:________________1.3工程规模:________________1.4工程内容:乙方承担甲方指定的分包工程内容,具体如下:(1)________________(2)________________(3)________________(4)________________第二条工程合同工期2.1本合同工程工期为____个月,自____年__月__日起至____年__月__日止。第三条工程质量和标准3.1乙方应按照国家及地方现行有关工程建设法律法规、规范、标准及甲方的工程质量要求进行施工。3.2乙方应确保工程质量和安全,不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备,不得降低工程质量标准。第四条工程价款4.1工程价款为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。4.2乙方应在合同签订后____日内,向甲方提交详细的工程预算书。经甲方审核批准后,作为支付工程价款的依据。4.3甲方按照工程进度支付工程价款,具体支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的____%作为预付款;(2)工程进度达到____%时,甲方支付合同总价款的____%;(3)工程进度达到____%时,甲方支付合同总价款的____%;(4)工程验收合格后,甲方支付合同总价款的____%。第五条工程变更和索赔5.1在合同履行过程中,如发生工程变更,乙方应按照甲方的要求及时调整施工方案和进度计划,并按照变更后的工程量重新计算工程价款。5.2乙方因非自身原因导致工程延期,可向甲方提出索赔。甲方应在收到乙方索赔报告后____日内予以答复。第六条违约责任6.1乙方未能按照约定工期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款____%的违约金。6.2乙方未能按照约定质量完成工程,甲方有权要求乙方进行整改,整改费用由乙方承担。如乙方拒绝整改,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总价款____%的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。8.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3在合同履行过程中,如甲方因特殊原因需要解除合同,应提前____日书面通知乙方,并支付乙方已完工程价款及相应赔偿。8.4在合同履行过程中,如乙方因特殊原因需要解除合同,应提前____日书面通知甲方,并承担相应违约责任。第九条其他约定9.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工过程中的人员安全。9.2乙方应尊重当地风俗习惯,保护生态环境,减少对周围环境的影响。第十条附加条款10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜,双方可根据实际情况协商补充。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:____年__月__日注意事项:1.明确合同主体:确保甲方和乙方的名称、地址、法定代表人和联系电话等信息准确无误,以免合同执行中产生纠纷。2.工程项目详细描述:合同中应详细描述工程项目名称、地点、规模和内容,避免因描述不清导致合同执行中的误解。3.工期和延期处理:合同中应明确工期和延期违约金的计算方式,以便在工期延误时双方有据可依。4.工程质量和标准:合同中应明确工程质量要求和标准,保障工程质量符合国家及地方规定。5.工程价款和支付方式:合同中应明确工程价款和支付方式,避免因价款支付引起的争议。6.工程变更和索赔:合同中应明确工程变更和索赔的处理方式,保障双方的合法权益。7.违约责任:合同中应明确违约责任,包括违约金计算方式和解除合同的条件。8.争议解决方式:合同中应明确争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法:1.协商:双方在合同执行过程中出现争议时,应通过友好协商解决。2.调解:如协商不成,可请求第三方调解机构进行调解。3.仲裁:如调解无效,双方可按照合同约定向仲裁机构申请仲裁。4.诉讼:如仲裁无效或双方未约定仲裁条款,可向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同:指双方或多方当事人为实现一定的目的,明确相互权利义务关系而订立的协议。2.分包:指在工程建设项目中,将主体工程以外的部分工程交由具备相应资质和能力的其他单位或个人承担。3.工期:指工程建设项目从开工到竣工所需的时间。4.违约金:指当一方违反合同约定时,应向另一方支付的赔偿金。5.索赔:指在合同执行过程中,因一方违约或原因导致另一方损失,另一方要求赔偿的行为。6.仲裁:指双方在争议解决过程中,自愿将争议提交给仲裁机构,由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。7.诉讼:指双方在争议解决过程中,向人民法院提起诉讼,由法院依法审理并作出判决。特殊应用场合及合同补充条款:1.场合:跨江大桥建设项目位于生态环境敏感区域。“乙方应严格按照国家环保法规和标准进行施工,采取有效措施减少对周边生态环境的影响。如乙方违反本条款,甲方有权要求乙方立即改正,并承担相应的赔偿责任。”2.场合:跨江大桥建设项目涉及多个分包商同时施工。“乙方应主动与其它分包商沟通,协调施工进度和资源分配,确保工程顺利进行。如因乙方不配合导致工程进度受阻,乙方应承担相应的责任。”3.场合:跨江大桥建设项目地处偏远,物资运输不便。补充条款:考虑到物资运输的特殊性,双方应对运输时间和成本进行明确约定。“乙方应提前规划好物资运输方案,确保施工材料及时到场。如因乙方原因导致运输延迟,乙方应承担由此产生的额外费用。”4.场合:跨江大桥建设项目施工期间可能遇到极端天气影响。补充条款:为了应对极端天气,双方应约定相应的应急措施和责任分配。“如遇极端天气导致施工暂停,乙方应立即启动应急预案,采取必要措施保护工程安全。由此产生的额外费用,双方协商解决。”合同所需附件列表:1.附件一:跨江大桥建设项目分包工程详细预算书2.附件二:跨江大桥建设项目分包工程质量标准及验收规范3.附件三:跨江大桥建设项目施工进度计划表4.附件四:跨江大桥建
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 12 家乡的喜与忧(教学设计)2023-2024学年统编版道德与法治四年级下册
- 专题十八 做情绪情感的主人(教学设计)2024年七年级下册道德与法治部编版下册
- 四平职业大学《DSP应用技术》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 广州体育学院《商业空间室内设计》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 湖北民族大学《金融营销》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 郑州城市职业学院《操作系统原理理论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 华南师范大学《空间分析与应用》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 9 猎人海力布(教学设计)-2024-2025学年语文五年级上册统编版
- 大量程固体物位仪表项目效益评估报告
- 盐城师范学院《研究性学习理论与实践》2023-2024学年第二学期期末试卷
- JJG 365-2008电化学氧测定仪
- 2024年江苏太仓市产业投资发展集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 医院食堂计划方案
- 河北传统医学师承关系合同书
- (附件条款版)电话销售员员工保密协议
- 铁路专用线设计规范(试行)(TB 10638-2019)
- 潍坊环境工程职业学院单招职业技能测试参考试题库(含答案)
- 2024年山东司法警官职业学院高职单招(英语/数学/语文)笔试历年参考题库含答案解析
- 物业客服课件培训模板
- 人教版PEP四年级英语下册全册教学设计表格教案
- 制造业面临的挑战与发展对策
评论
0/150
提交评论