瓦工班组施工合同范本

瓦工班组施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XXX建筑有限公司，成立于20XX年，注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为张三。公司主要从事建筑工程的设计、施工、监理等业务。甲方联系方式为电话：XXX-XXXX-XXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXX瓦工班组，由李四组建，成立于20XX年，注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号。乙方主要从事建筑工程中的瓦工施工业务。乙方联系方式为电话：XXX-XXXX-XXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com。

合同简介：

甲方与乙方经友好协商，就甲方委托乙方进行瓦工施工的事宜，达成如下合同。双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，共同遵守本合同的约定。本合同的签订旨在明确双方的权利与义务，确保施工过程的顺利进行，提高工程质量，按时完成施工任务。

在本合同中，甲方作为建筑项目的业主或开发商，需要乙方提供专业的瓦工施工服务。乙方作为具有专业资质的瓦工班组，有能力提供优质的瓦工施工服务。双方基于信任和共同利益，决定携手合作，共同完成甲方所委托的瓦工施工任务。

本合同的签订是为了规范双方的合作行为，确保施工过程中的质量、安全、进度等方面的要求得到满足。双方应严格遵守国家相关法律法规，严格执行合同条款，确保工程质量和双方利益。

在本合同中，甲方委托乙方进行瓦工施工，乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。甲方应按时支付乙方施工费用，并保障乙方的施工条件。双方在履行合同过程中，应相互配合、沟通，共同解决施工中遇到的问题。

本合同的签订有利于明确双方的权利与义务，降低施工过程中的纠纷风险，保障甲乙双方的合法权益。在合同履行过程中，双方应严格遵守合同条款，如有违约行为，应承担相应的违约责任。

本合同的签订是基于双方对彼此信誉和能力的认可，以及对国家法律法规的遵守。双方应共同努力，确保施工任务的顺利完成，实现甲方项目目标。

在此基础上，甲乙双方签订本合同，共同遵守合同条款，确保施工过程的顺利进行，实现双方的共同利益。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了明确甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）之间的权利义务关系，确保乙方按照甲方的要求和国家相关标准进行瓦工施工，保证工程质量，按时完成施工任务。

合同范围包括：

1.乙方根据甲方的要求，进行瓦工施工，包括铺砖、抹灰、砌墙等工作。

2.乙方应按照约定的时间和质量标准完成施工任务。

3.甲方应按时支付乙方施工费用，并保障乙方的施工条件。

4.双方应共同解决施工中遇到的问题，相互配合、沟通。

第二条定义

1.甲方：指本合同的一方，建筑项目的业主或开发商。

2.乙方：指本合同的另一方，具有专业资质的瓦工班组。

3.瓦工施工：指建筑工程中涉及到铺砖、抹灰、砌墙等工作。

4.工程质量：指施工过程中，工程的安全性、可靠性、美观性、耐久性等方面的表现。

5.施工费用：指乙方进行瓦工施工所需的报酬。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量标准完成施工任务。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。

3.甲方有权要求乙方提供施工进度报告，了解施工情况。

4.甲方应按时支付乙方施工费用，支付方式为____（转账、现金等）。

5.甲方应保障乙方的施工条件，提供所需的施工材料、设备等。

6.甲方应在合同约定的时间内完成工程款的支付，逾期支付的，应按照____（利率）支付滞纳金。

二、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按时支付施工费用。

2.乙方有权要求甲方提供施工所需的相关资料和施工场地。

3.乙方有权对甲方的设计要求进行合理的建议和修改。

4.乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行瓦工施工，确保工程质量。

5.乙方应按时完成施工任务，如有延期，应承担相应的违约责任。

6.乙方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保施工过程中的安全、环保等要求得到满足。

7.乙方应对施工过程中遇到的问题及时与甲方沟通，共同解决。

合同双方应严格遵守本合同的约定，履行各自的权力和义务。如有违约行为，应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

1.乙方向甲方提供的瓦工施工服务，按照双方约定的单价和工程量进行计算。

2.合同总价款为人民币____元（大写：_________________________元整），甲方应按本合同约定的付款方式支付。

3.甲方支付方式为（选择以下一种）：

a.分期支付：合同签订后____天内，支付总额的____%；工程进度达到____%时，支付总额的____%；工程完工并验收合格后，支付剩余的____%。

b.一次性支付：合同签订后____天内，甲方支付全部合同价款。

4.甲方支付施工费用后，乙方应提供正式的发票。

5.乙方应按合同约定的时间节点提供进度报告，甲方按照实际完成的工程量进行付款。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

2.乙方应按照本合同约定的施工期限完成施工任务，如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方应按照本合同约定的付款期限支付施工费用，如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。

4.本合同的任何修改、补充或解除，均需双方协商一致，并签订书面协议。

第六条违约责任

1.一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

2.乙方如未能按照约定的时间节点完成施工任务，应按照逾期天数向甲方支付滞纳金，滞纳金为合同总价款的____‰。

3.甲方如未能按照约定的付款期限支付施工费用，应按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____‰。

4.一方违反合同的约定，导致工程质量不符合约定的，应承担修复、重新施工等费用，并赔偿对方因此造成的损失。

5.不可抗力因素导致合同无法履行或延期履行，双方互不承担违约责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

6.双方应严格遵守本合同的约定，如一方违反合同条款，另一方有权要求违约方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。

7.本合同的违约责任事项，包括但不限于：未能履行或延迟履行合同义务；未能达到合同约定的质量标准；擅自变更合同内容；违反合同约定的保密义务等。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及政府行为（如法律、政策变化等）。

2.一旦发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。

3.受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件的影响，减少损失，并尽快恢复履行合同。

4.如果不可抗力事件导致合同无法履行或延期履行，受影响的一方不承担违约责任。

5.不可抗力事件结束后，双方应尽快协商恢复履行合同，并根据实际情况调整合同的履行期限和方式。

6.如果不可抗力事件持续发生，导致合同无法履行或继续履行变得不经济，双方可协商终止合同，并按照本合同约定处理后续事宜。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

2.如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，除诉讼事项外，双方仍应继续履行本合同的其他条款。

4.双方同意，仲裁是解决争议的最终手段，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

5.任何一方在争议解决过程中，不得泄露与争议有关的双方商业秘密和个人信息。

6.双方应遵守仲裁裁决，如有任何一方不履行仲裁裁决，另一方有权向法院申请强制执行。

7.在争议解决过程中，双方应保持合作态度，共同维护双方的合法权益。

8.本合同的争议解决条款独立于其他条款，即使本合同其他条款无效，争议解决条款仍具有约束力。

第九条其他条款

1.双方应通过合同约定的联系方式进行沟通和通知。如电话、电子邮件等。

2.本合同的变更或终止，需双方协商一致，并签订书面协议。

3.任何一方未按本合同约定履行义务的，另一方有权要求违约方承担违约责任。

4.本合同的任何补充协议，均需双方签字（或盖章）确认后生效。

5.本合同及补充协议的文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.本合同的签订地点为合同第一条所述地址，本合同的签订日期为合同第一条所述日期。

第十条附则

1.本合同附件为合同履行过程中的重要文件，包括但不限于工程设计图纸、施工方案、工程量清单等。

2.附件与本合同具有同等法律效力，双方应严格遵守附件中的规定。

3.附件的补充或修改，需双方协商一致，并签订