屋面爬梯施工合同范本_第1页
屋面爬梯施工合同范本_第2页
屋面爬梯施工合同范本_第3页
屋面爬梯施工合同范本_第4页
屋面爬梯施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

屋面爬梯施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称:×××公司

甲方地址:×××市×××区×××路×××号

甲方法定代表人/负责人:×××

甲方联系方式:电话:×××××××××,邮箱:×××××××××

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称:×××公司

乙方地址:×××市×××区×××路×××号

乙方法定代表人/负责人:×××

乙方联系方式:电话:×××××××××,邮箱:×××××××××

合同简介:

甲方为完成屋面爬梯施工项目,需要乙方提供相应的施工服务。双方经友好协商,本着平等互利的原则,达成如下合同条款。本合同旨在明确双方的权利和义务,确保施工项目的顺利进行,并保障双方的合法权益。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方签订本合同,并严格按照本合同的条款执行。本合同内容包括但不限于工程概况、施工范围、质量标准、工期要求、价格与支付条件、违约责任等方面。

为确保本合同的履行,双方在此确认已充分了解合同内容,明确合同的各项条款。本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。除非依法可予以解除或变更,否则任何一方均不得擅自变更或解除本合同。

在合同履行过程中,如发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后,本合同立即生效。特此声明。

甲方(买方/出租方/委托方):×××公司

乙方(卖方/承租方/服务提供方):×××公司

签订日期:××××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲乙双方在屋面爬梯施工项目中的权利和义务,确保施工项目的顺利进行,并保障双方的合法权益。具体内容包括但不限于:

1.乙方根据甲方的要求,提供专业的屋面爬梯施工服务;

2.甲方应提供施工所需的现场条件、资料和相关配合工作;

3.双方按照约定的质量标准、工期要求和价格与支付条件履行合同义务。

第二条定义

为本合同所述,下列术语的含义如下:

1.甲方:指本合同第一条约定的买方、出租方或委托方。

2.乙方:指本合同第一条约定的卖方、承租方或服务提供方。

3.施工项目:指本合同约定的屋面爬梯施工工程。

4.质量标准:指双方约定的施工质量要求和验收标准。

5.工期要求:指双方约定的施工开始日期和完成日期。

6.价格与支付条件:指双方约定的合同价格、支付方式和支付时间等。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.提供施工场地:甲方应保证施工场地的安全和畅通,提供施工所需的现场条件和设施。

2.提供资料和配合:甲方应向乙方提供施工所需的资料、图纸和相关技术要求,并积极配合乙方的施工工作。

3.支付合同价款:甲方应按照约定的价格与支付条件,按时支付合同价款。

4.验收工程:甲方应按照约定的质量标准对施工项目进行验收,并在验收合格后支付尾款。

乙方的权利与义务:

1.施工质量:乙方应按照约定的质量标准进行施工,保证施工项目的质量符合要求。

2.施工进度:乙方应按照约定的工期要求完成施工,确保施工项目的进度和工期不受影响。

3.安全防护:乙方应做好施工现场的安全防护工作,确保施工过程中的安全和顺利进行。

4.资料保管:乙方应妥善保管甲方向其提供的施工资料,并不得泄露给第三方。

5.保修服务:乙方应对施工项目提供的工程质量承担保修责任,按照约定的保修期限和保修条件提供保修服务。

第四条价格与支付条件

本合同约定的施工项目价格为人民币[具体金额]元整(大写:[具体金额]元整),该价格包括但不限于施工材料、人工费用、管理费用、税费等。

甲方应按照以下支付方式进行支付:

1.合同签订后[具体时间]天内,甲方支付乙方合同价的[具体比例]作为预付款;

2.施工进度达到[具体比例]时,甲方支付乙方合同价的[具体比例]作为进度款;

3.施工项目验收合格后,甲方支付乙方合同价的[具体比例]作为尾款。

甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款的,应按照逾期付款金额的[具体比例]支付违约金,并承担因此产生的其他损失。

乙方未按约定时间完成施工的,应按照逾期完成工程金额的[具体比例]支付违约金,并承担因此产生的其他损失。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[具体时间]年。合同到期后,如双方无异议,本合同自动续约[具体时间]年。

施工项目应按照约定的工期要求完成,乙方应在[具体时间]天内完成施工。如因乙方原因导致施工延期,乙方应承担因此产生的费用和损失。

第六条违约责任

1.甲方违反本合同的约定,包括但不限于未按约定时间支付价款、提供的施工资料不准确、未履行配合义务等,应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。

2.乙方违反本合同的约定,包括但不限于未按约定时间完成施工、施工质量不符合约定、未履行安全防护义务等,应承担违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。

3.不可抗力导致一方无法履行或部分履行本合同的,受影响方应立即通知对方,并在[具体时间]天内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响,双方协商决定是否变更或解除本合同。

4.除不可抗力原因外,双方未履行本合同约定义务的,应承担违约责任。违约金计算方式为:按照逾期付款金额的[具体比例]或逾期完成工程金额的[具体比例]计算。

5.违约方应承担因违约产生的诉讼费、鉴定费、仲裁费等费用。

6.本合同违约责任的具体条款,双方应认真履行,如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

不可抗力是指在合同签订后,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,导致一方或双方无法履行或部分履行本合同的情况。不可抗力包括但不限于以下情况:

1.自然灾害:如地震、台风、洪水、海啸等;

2.社会事件:如战争、动乱、封锁、embargo等;

3.政府行为:如法律、政策变动,强制性征收、征用等;

4.其他不可抗力事件:如电网故障、通信中断、疫情等。

发生不可抗力事件时,受影响方应立即通知对方,并在[具体时间]天内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响,双方协商决定是否变更或解除本合同。

由于不可抗力事件导致一方无法履行或部分履行本合同的,受影响方不承担违约责任。但是,不可抗力事件结束后,受影响方应尽快采取措施恢复履行合同。

第八条争议解决

双方在履行本合同过程中,如发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以采取以下争议解决方式:

1.调解:双方可以请求第三方进行调解,调解不成的,双方同意按照调解机构的调解规则进行调解;

2.仲裁:如双方在合同中约定仲裁,任何一方均可向约定的仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力;

3.诉讼:如双方未约定仲裁,任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

双方同意,争议解决过程中,不得泄露对方的商业秘密和敏感信息。争议解决后,双方应继续履行本合同剩余的义务。

第九条其他条款

1.通知方式:双方同意采用书面形式进行通知,通知应以邮递方式送达对方指定的地址。通知发出后,经过[具体时间]天,通知方未收到对方书面回复的,视为通知已送达。

2.合同变更:双方同意,本合同的变更须经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.双方协商一致解除本合同;

b.合同有效期届满,双方未续签的;

c.不可抗力导致本合同无法履行,双方协商一致解除的;

d.法律、法规规定的其他终止条件。

4.合同解除或终止后,双方应按照本合同约定处理后续事项,包括但不限于结算、清理现场等。

第十条附则

本合同附件如下:

1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论