一级建造师试题集及参考答案-《法规及相关知识》32

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《法规及相关知识》

一、单选题。

1.单选题

根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企

业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限

标准为资质证书变更后()内。

A、15曰

B、5H

C、10H

D、20B

2.单选题

建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押，根本原因是其对项目具有()。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.占有权

3.单选题

关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。

A.任何行为都可以代理

B.代理行为的法律后果归属于第三人

C.代理人应该以自己的名义实施代理行为

D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

4.单选题

甲施工企业违反行政法规规定,行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚，下列说法正确的是

0

A彳亍政机关应当告知甲有要求举行听证的权利

B.即使甲不要求听证，为保证处罚决定的公正性行政机关也应该组织听证

C.因为处罚关系到甲切身利益，甲法定代表人应该自己参加听证，而不能委托他人代理参加听

证

D.甲应当承担行政机关组织听证的费用

5.单选题

企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，经责令限期改正并向社会公告后，

逾期仍未达到建筑企业企业资质标准要求条件的，资质许可要关可以()回其建筑业企业资

质证书。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

6.单选题

关于夜间施工，以下说法正确的是()。

A.因工期拖延可以夜间进行建筑施工作业

B.因抢修必须夜间作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业等情形的

除外

7.单选题

下列工程所需的有关建筑材料、建筑构配件和设备，工程设计单位可以指定相应的生产厂、

供应商的是()。

A.先进的通用设备

B.进口的设备

C.特殊要求的专用设备

D.核心的设备

8.单选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任

的说法，正确的是()。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理

部门

9.单选题

关于出租单位出租未经安全性能检测的机械设备而应承担法律责任的说法，正确的是()。

A.责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款

B.情节严重的，直接吊销资质证书

C.责令限期改正，处合同价款2倍以上3倍以下的罚款

D.造成损失的，依法承担刑事责任

10.单选题

关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的"实际施工人"的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利

C.当无资质的"实际施工人"以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.无资质的"实际施工人"不能以发包人为被告主张权利

11.单选题

施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责

任。

A.合同B.不当得利

C.无因管理D.侵权

12.单选题

甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决

后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。

A仲裁委员会B人民法院C人民政府D建设行政主管部门

13.单选题

根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是0

A.利息收入

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

D.财政拨款

14.单选题

根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检验检测机构对特种设备进行的检测

包括（）。

A.旁站检验B.平行检验

C.破损检验D.型式检验

15.单选题

关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权只能在土地的地表设立

B.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立以

C.建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下的使用权

D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

16.单选题

根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。

A.书证只能提交原件

B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

17.单选题

甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定乙供应甲竹签100捆，每根

竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根，甲企业以自

己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双

方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是（）。

A.按重大误解处理

B.按合同解释处理

C.或按无效合同处理，或按合同解释处理

D.按无效合同处理

18.单选题

关于工程监理的说法，正确的是()。

A.工程监理实行监理工程师负责制

B.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

C.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

D.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务

19.单选题

部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，正确的处理方式为()0

A.由国务院提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请全国人民代表大会常务委

员会裁决

B.由国务院提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员

会裁决

C.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请国务

院裁决

D.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请国

务院裁决

20.单选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在超过合理使用年限后仍需要继续使用，产权所有

人应当委托具有相应资质等级的鉴定，并根据鉴定结果采取加固维修等措施，重新界定使用期

A.工程质量监督单位

B.建筑安全监督管理单位

C.监理单位

D.勘察、设计单位

21.单选题

根据《建筑工程五方责任主体项日负责人质量终身责任追究暂行办法》，勘察、设计单位项

目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任,应当保证勘察设计文

件符合法律法规和工程建设的()。

A.推荐性标准

B.强制性标准

C.地方性标准

D.全国性标准

22.单选题

为了配合当地举办一项盛会，某施工现场暂停施工,按照相关规定，施工单位应当做好现场防

护0则其所需若用由()承担，合同另有约定除外C

A.当地政府部门

B.建设单位

C.盛会举办方

D.施工单位

23.单选题

2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙

公司向甲公司提供二级螺纹钢200t,单价以国家规定的指导价为基梏下调2%,交货日期

为2008年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，

浮动范围上下各10%.在履行合同过程中,乙公司未能按时送货,直到2008年4月25

日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨

6000元,浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。

A.5000

B.4900

C.6000

D.5880

24.单选题

申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其

设立由()审批。

A.国家发展和改革委员会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院对外贸易经济行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门

25.单选题

下列担保物权的说法中，正确的是()。

A.只有不动产才可以抵押

B.质押物只能是动产

C.权利可以抵押

D.留置物只能是动产

26.单选题

某建筑工程施工中,由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施

工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是()之债。

A.施工合同

B.无因管理

C.侵权行为

D.不当得利

27.单选题

认定法律责任的前提是()。

A行政责任

B.法律义务

C.国家强制力

D.权利义务的大小

28.单选题

下列关于联合体投标的说法正确的是().

A.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级

B.招标人接受联合体投标并进行资格审杳的,联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带

责任

D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

29.单选题

李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%,并约定利息按单利计

算。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

Bl.0万元

C.l.5万元

D.l.6万元

30.单选题

《劳动法》规定："建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理解正确的是

()。

A.用人单位自合同成立之曰起即与劳动者建立劳动关系

B.已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同

C.用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资

D.劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同

31.单选题

关于《民法典》的公平原则，下列表述不正确的是().

A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等

B.公平包括合同的风险应该合理分配

C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商

D.公平包括合同中违约责任的确定要合理

32.单选题

《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用

档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限

期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。

A.1000元以上1万元以下

B.5000元以上2万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.2万元以上20万元以下

33.单选题

下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止和限制的招标行为是()。

A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩

B招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构

C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项

D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证

34.单选题

某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

35.单选题

甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将

其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请

领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司

36.单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，属于建设单位安全责任的有（）。

A.编制施工安全生产规章制度和操作资料

B.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等

C.不得压缩合同工期

D.为从事危险作业的人员办理意外伤害保险

37.单选题

既属于建造师权利又属于建造师义务的是（）。

A.在本人执业活动中形成的文件上签字或加盖执业印章

B.接受继续教育

C.保守在执业中悉知的国家秘密和他人的商业、技术等秘密

D.保证执业成果的质量

38.单选题

某工程总承包项目，总承包企业仅具有设计甲级资质，说法正确的是（）。

A.应当将合同内的施工fiE务全部分包

B.可以将设计任务全部分包

C.应当自行完成主体结构施工

D.应当具有安全生产许可证

39.单选题

某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。

A.延续有效

B.注销注册或变更注册

C.被吊销

D.被撤销

40.单选题

关于投标人资格审查与评标的说法，正确的有（）。

A.资格审查分为资格预审、资格后审

B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意

评标结果

D.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

41.单选题

关于建筑活动中债的说法，正确的是（）。

A.施工单位误将本应支付给A供应商的材料款转账给B供应商，A供应商可以请求B供应

商返还

B.施工现场排放施工噪声超标的，居民可追究建设单位的侵权责任

C.施工企业在道路施工时设置警示标志警示行人，属于无因管理之债

D.建筑物倒塌造成他人损毁的,由施工单位和设计单位负连带责任

42.单选题

下列关于施工质量控制的基本环节的说法，正确的是（）。

A.事前质量控制包括自我控制和他人的监控

B.事中质量控制指在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控

制

C.监控主体是施工质量的决定因素

D.事后质量控制的目的是确保工序质量合格，杜绝质量事故发生

43.单选题

根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为

（）。

A、工程所在地法院

B、被告所在地法院

C、原告所在地法院

D、合同签订地法院

44.单选题

施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的优点错误的是（）。

A.合同总价一次确定，所有的施工图完成以后，再进行施工招标

B.所有分包都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利

C.在施工总承包管理模式下，分包合同价对业主是透明的

D.整个建设项目的合同总额的确定较有依据

45.单选题

（2020年考题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》..对于按照规定需要

进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。

A.igH

B.监理

C.勘察

D.地基检测

46.单选题

下列情形符合《注册建造师执业管理办法（试行）》规定的是（）。

A.无正当理由拒绝或未及时签字盖章的

B.以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动

C.保守商业秘密的

D.不配合办理交接手续的

47.单选题

下列关于要约撤回的叙述，错误的是（）。

A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回

B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为

C.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人

D.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人

48.单选题

投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在（）之前进行。

A.招标中止

B.投标有效期满

C.提交投标保证金

D.提交投标文件截止时间

49.单选题

按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行

A.履行合同时履行地的价格

B.订立合同时履行地的价格

C.履行合同时订立地的价格

D.订立合同时订立地的价格

50.单选题

建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况

下安全使用的年限。（2014）

A.施工许可证办

B.工程竣工验收合格

C.预验收合格

D.质保期结束

51.单选题

（2019年考题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣

工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。

A.相应顺延

B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准

C.以合同约定的计划竣工日期为梏

D.以实际通过竣工验收之日为准

52.单选题

下列项目目标动态控制的流程中,正确的是（）。

A.收集项目目标的实际值T实际值与计划值比较T找出偏差T采取纠偏措施

B.收集项目目标的实际值一实际值与计划值比较一找出偏差一进行目标调整

C.收集项目目标的实际值一实际值与计划值比较—采取控制措施一进行目标调整

D.实际值与计划值比较一找出偏差一采取控制措施-收集项目目标的实际值

53.单选题

某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支

付20000元费用，据此,建设单位享有的权利是（）。

A.建设用地使用权

B.地役权

C.相邻权

D.宅基地使用权

54.单选题

施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于（）

A.安全防护用具的采购

B.安全生产条件的改善

C.安全施工措施的落实

D.安全管理人员的加班补贴

55.单选题

某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，

提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开

始的时间为（）•

A.3月20日B.3月30日C.4月25日D.4月30日

56.单选题

根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当

申请强制执行的机关是（）.

A.人民法院

B.人民政府

C.公安机关

D.监察机关

57.单选题

关于用能单位节能管理要求的说法,正确的是（）。

A.用能单位应当加强能源计价管理

B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训

C.用能单位应当建立节能目标责任制

D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

58.单选题

关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。

A、修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人

修改

B、注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C、注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D、高校教师可以以注册建造师的名义执业

59.单选题

关于施工企业资质序列的说法,正确的是（）。2014

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务

作业

60.单选题

某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，

保护现场，并立即报告（）。

A.本单位负责人

B.总监理工程师

C.当地建设行政主管部门

D.当地文物行政主管部门

61.单选题

某单位家属楼工程，甲公司总包，经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队；

后竣工验收时发现附属工程存在质量问题，建设单位、甲公司、杨某三方对责任归属发生

争议。对此，下列说法正确的是（）。

A.甲公司与杨某的分包合同无效

B.总包对此质量缺陷承担主要责任

C.建设单位可以要求杨某承担全部责任

D.杨某的施工队对此承担主要责任

62.单选题

（2020年考题）甲公司向乙公司购买了一批铺材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方

式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之

前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用，甲公对和乙公

司之间买卖合同的状态是（）。

A.无效

B.条件成就时生效

C.成立

D.可撤销

63.单选题

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为

（）。2018考题

A、3个月

B、6个月至3年

C、3个月至6个月

D、6个月至1年

64.单选题

张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李

律师在诉讼中有权实施的行为是（）。

A.提起反诉

B.提出和解

C.提出管辖权异议

D.部分变更诉讼请求

65.单选题

要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，

无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席审判

66.单选题

关于刑事责任的说法，错误的是（）。

A.拘役是刑罚主刑的一种

B.罚款是刑罚附加刑的一种

C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D.死刑缓期二年执行是死刑的一种

67.单选题

（2020年考题）甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企

业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现

问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由

（）。

A.甲施工总承包企业7寸建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

68.单选题

（2019年考题）关于行政机关实施行政强制执行的说法，正确的是（）.

A.执行标的灭失的，中止执行

B.执行可能造成难以弥补损失的，终结执行

C.一律不得在夜间或法定节假日实施行政执行

D.执行完毕后，据以执行的行政决定被撤销的,应当恢复原状或者退还财物

69.单选题

（2019年考题）关于保证责任的说法，正确的是（）

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任

保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照般保证承担保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月

70.单选题

根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同

二、多选题。

71.多选题

关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017考题

A、人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解

B、人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C、调解达成协议，人民法院应当制作调解书

D、能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书

E、调解书一经制作，即发生法律效力

72.多选题

下列法律文书中，具有强制执行效力的是（）。

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B.由行政主管部门主持达成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

E.专业机构主持达成的调解书

73.多选题

下列各项中，关于仲裁协议说法正确的有（）。

A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力

B.仲裁庭无权确认合同的效力

C.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出

D.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当请求人民法院作出裁定

E.一方当事人请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁机构裁

74.多选题

工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。

A.有效的仲裁协议

B.仲裁请求具体

C.属于仲裁委员会的受理范围

D.选定的仲裁委员会

E.有准确的被申请人

75.多选题

关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有().

A.不符合强制性节能标准要求的应目，依法审批的机关不得批准建设

B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工

验收合格报告

C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑

节能标准

D.施工图设计文件经审杳不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证

E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位

76.多选题

根据《环境噪声污染防治法》的规定，噪声的来源有()。

A.工业生产

B.农业生产

C.交通运输

D.社会生活

E.建筑施工

77.多选题

建设工程民事责任的主要承担方式包括()。

A停业整顿

B.赔偿损失

C.返还财产

D修理

E.支付违约金

78.多选题

甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料｝。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而

拟撤回要约c甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。

A.在要约到达乙公司之前

B.与要约同时

C.在乙公司发出承诺之前

D.在乙公司发出承诺的同时

E.在乙公司发出承诺后

79.多选题

禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的(),以本企业的名义承揽

工程。

A.资质证书

B.商标名称

C.营业执照

D.企业技术

E.专有设备

80.多选题

当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合

同效力情形表现为()。

A.合同自成立时生效

B.合同自办理物权登记时生效

C.未办理物权登记合同无效

D.未办理物权登记不影响合同效力

E.合同生效当然发生物权效力

81.多选题

在《评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括（）。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

82.多选题

当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议的说法，正确的有（）。

A.该仲裁协议当然无效

B.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

C.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

D.当事人共同选定其中一个仲裁机构的,该仲裁协议有效

E.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

83.多选题

建设工程债的发生根据有（）。

A.合同

B侵权

C.政策规定

D.无因管理

E.不当得利

84.多选题

下列各项中，关于仲裁开庭和裁决,说法正确的有0。

A.仲裁公开进行，但当事人协议不公开的，可以不公开进行，但涉及公共利益的除外

B.申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的，可视为撤回仲裁申请;

被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的，可缺席裁决

C.专门问题需要鉴定的，应经当事人申请，可以交由当事人双方约定的鉴定部门鉴定,也可以

由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人申请仲裁后,可以自行和解，达成和解协议的，视为撤回仲裁申请

E.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协

议结果制作裁决书。调解书与裁戾书具有同等法律效力

85.多选题

房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括（）。

A.工程简况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容

C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任

E.保修单位名称、详细地址

86.多选题

（2019年考题）根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程中，不需要办理施

工许可证的有（）

A.抢险救灾及其他临口寸性房屋建筑

B.农民自建低层住宅

C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

D.工程投资额在50万元以下的建筑工程

E.建筑面积在500m2以下的建筑工程

87.多选题

关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。

A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成或者1名仲裁员组成

B.裁决应当按照多数仲裁员的意见作出

C.仲裁庭可以做出缺席判决

D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理

E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理

88.多选题

具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。

A.被申请人认为需要停止执行的

B.申请人申请停止执行的

C.申请人提供担保的

D.行政复议机关认为需要停止执行的

E.被申请人被撤销的

89.多选题

关于物权的说法，正确的有（）0

A.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权

B.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

90.多选题

根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法

律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）.

A.合同自办理物权登记时生效

B.未办理物权登记合同无效

C.合同生效当然发生物权效力

D.合同自成立时生效

E.未办埋物权登记不影响合同效力

91.多选题

当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（）。

A.建筑工程法规

B.建筑材米斗检验报告

C.工程竣工验收现场录像

D.双方往来的电子邮件

E.代理意见

92.多选题

建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）.

A.同一工程相邻分段发包

B.同一工程相邻分段分期施工的

C.合同约定的工程验收合格的

D.在两个企业同时任职的

E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的

93.多选题

我国《招标投标法》规定，投标文件有下列（）情形的，招标人不予受理。

A.逾期送达

B.未送达指定地点

C.未按规定格式填写

D.未通过资格预审的

E.未按招标文件要求密封

94.多选题

某项目发承包双方就有关建设工程标准的执行，下列观点中正确的是（）。

A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制性标准的规定

B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力

C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行

D.鼓励企业制定严于国家标准的企业标准

E.国家标准分为强制性标准和推荐性标准

95.多选题

根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定，下列选项中可以被委托

为诉讼代理人的包括（）。

A律师

B.当事人的近亲属

C.被推荐的公民

D.基层法律服务工作者

E.当事人所在单位

96.多选题

在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据

保全措施的书面申请，下列说法正确的有（）。

A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定

D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定

E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定

97.多选题

当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。

A.该仲裁协议当然无效

B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

c.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

D.一方当事人应按排列JI旃确定仲裁机构

E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

98.多选题

(2020年考题)下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有

()。

A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得

B.取得应税所得没有扣缴义务人

C.因移居境外注销中国户籍

D.年所得12万元以上的

E.取得境外所得

99.多选题

有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()。(2014)

A.选定的仲裁委员会

B仲裁事项

C.仲裁地点

D.选定的仲裁员

E.请求仲裁的意思表示

100.多选题

总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生

产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位

的安全管理指令,导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中’

正确的有（）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

【参考答案】

一、单选题。

1.A

解析：教材P68

【知识点】施工企业资质证书的申请、延续和变更。资质证书的变更，由企业工商注册所

在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城

乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房

城乡建设主管部门备案。

2.A

解析：2021/2020版教材P17

本题考察的是所有权。所有权是所有人依法对自己财产（不动产或动产）所享有的占有、使

用、收益和处分的权利。

3.D

解析：2021/2020版教材P12

代埋人应该以被代埋人的名义实施代埋行为。

4.A

解析：2021、2020版教材P372/2019版教材P371

行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，

应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权

利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证。申请人、利害关系

人不承担行政机关组织听证的费用。

5.A

解析：2021/2020版教材P69

企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，县级以上地方人民政府建设主管部

门、其他有关部门应当责令其限期改正并向社会公告。整改期限最长不超过3个月。企业

整改期间不得申请建筑业企业资质的升级，增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑

企业企业资质标准要求条件的，资质许可要关可以撤回其建筑业企业资质证书C

6.D

解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间

进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊

需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其

有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

7.C

解析：2021版教材P314/2020版教材P312/2019版教材P311

本题考察的是：依法规范设计对建筑材料等的选用。《建筑法》、《建设工程质量管理

条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明

规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的

建筑材料、专用设备、工艺生嘴等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

8.B

解析：P284-286

安装单位应当履行下列安全职责：

按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方

案，并由本单位技术负责人签字;(2)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重

机械及现场施工条件；(3)组织安全施工技术交底并签字确认。施工制重机械和整体提升

脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并

向施工单位讲行安全使用说明，办理验收手续并签字C

9.A

解析：2021版教材P287/2020版教材P286/2019版教材P285

出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令

停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

10.A

解析：2021/2020版教材P71

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规

定："实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施

工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事

人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任"。这样规定是在依法查处

违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。

11.D

解析：《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌，塌陷造成他人损害的，由建设

单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。

建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理

人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,

由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

12.B

解析：本题考核的是仲载裁决的执行。仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事

人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定，向人民法院申请执行。

13.A

解析：企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入为收人总额包括（1）销售货

物收人（2提供劳务收入（3）转让财产收人（4）股息、红利等权益性投资收益（5）利

息收入（6）租金收入（7）特许权使用收人（8）接受捐赠收入（9）其他收人收入总额中

的下列收入为不征税收人:（1）财政拨款（2）依法收取井纳人财政管理的行政事业性收

费、政府性基金（3）国务院规定的其他不征税收入

14.D

解析：《特种设备安全监察条例》第43条规定，特种设备的监督检验、定期检验、型式

检验和无损检测应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。故选D。

15.D

解析:P18-20

建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。

16.B

解析：本题考核的是证据的出示与质证。根据《民事诉讼法》和《民事诉讼证据规定》的

规定，证据应当在法庭上出示，由当事人质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的

证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未经质证的证据，不能作为

认定案件事实的依据。《民事诉讼法》规定，书证应当提交原件。根据《最高人民法院关

于民事诉讼证据的若干规定》,当事人“如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原

物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品"。

17.A

解析：2021、2020版教材P143/2019版教材P142

《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：

因重大误解订立的合同所谓重大误解，是指误解者作出意思表示时，对涉及合同法律效果

的重要事项存在着认识上的显著缺陷，其后果是使误解者的利益受到较大的损失，或者达

不到误解者订立合同的目的。这种情况的出现，并不是由于行为人受到对方的欺诈、胁迫

或者对方乘人之危而被迫订立的合同，而是由于行为人自己的大意、缺乏经验或者信息不

通而造成的。。

18.B

解析：2021版教材P316/2020版教材P314/2019版教材P313

《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和

监程师进驻施工崛

19.B

解析：地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国

务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的

规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。

20.D

解析:2021版教材P330/2020版教材P328/2019版教材P327

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权

所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维

修等措施，重新界定使用期。

21.B

解析：2021版教材P312/2020版教材P310/2019版教材P309

《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》进一步规定，勘察、设

计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对

因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

22.B

解析：2021/2020版教材P245/2019版教材P244

本题考点是施工阶段采取相应的安全施工措施的规定。根据相关规定:施工现场暂时停止施

工的,施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。注意:对

责任方的理解，不是指真正的责任方。也就是说，只要是非施工单位的原因造成的施工现场暂

停施工，施工单位可以就此向建设单位索赔,而不是直接向真正的责任方索赔。

23.B

解析：2021、2020版教材P177/2019版教材P176

执行政府指导价或者政府定价的，预期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；

价格下降时，按照新价格执行。

24.C

解析：2021/2020版教材P69

本题考核的是外商投资建筑业企业设立与资质的审批权限。申请设立施工总承包序列特级

和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由国务院对外贸易经济行

政主管部门审批，其资质由国务院建设行政主管部门审批。

25.D

解析：2021版教材P37

债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设

用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建

造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财

产。

26.D

解析：2021/2020版教材P22

是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得

利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系c得利者应当将所得的

不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

27.B

解析：2021/2020版教材P51

法律责任的特征为：Q）法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后

果，以法律义务的存在为前提；（2）法律责任即承担不利的后果；（3）法律责任的认定和追

究，由国家专门机关依照法定程序进行；（4）法律责任的实现由国家强制力作保障

28.C

解析：A由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；B招

标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成；D

联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标，相关投标均

无效。

29.B

解析：2021、2020版教材P182/2019版教材P181

借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。借

款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的以外，应当按照实际借款的期间计算利息。

30.B

解析:2021、2020版教材P148/2019版教材P147

劳动合同分为固定期限、无固定期限和以完成一定工作任务为期限。《中华人民共和国劳

动合同法》第十条建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立

书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用

工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

31.A

解析：2021、2020版教材P125/2019版教材P124

《民法典》规定“当事人应当遵守公平原则确定各方的权利义务”。公平原则主要包括：

（1）订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得欺诈，不得假借订立合同

恶意进行磋商；（2）根据公平原则确定风险的合理分配；（3）根据公平原则确定违约责

任。公平原则条件下签订合同，合同当事人的权利义务不平等是一种合理，如赠与合同

中，一方就只有权利，而另一方就只有义务。

32.A

解析:2021、2020版教材P123/2019版教材P121

《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用

档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限

期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。

33.B

解析：2021、2020版教材P96/2019版教材P95

《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限

制.彳土可单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投

标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。B符合条件。招标人有下列行为之一的，属

于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人

或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、建设、商务条件与招标项目的具

体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定

行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或

者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品

牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人

的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标

人。

34.C

解析：对于可变更、可撤销合同，撤销权由重大误解的误解人、显失公平的受害人，被欺

诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方行使。只有这些合同当事人才有权行使合同撤销权，

对方当事人不享有撤销权。根据《民法典》第五十四条的规定，一旦合同是可撤销的，则

撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或者仲裁机构变更合同，

当然，还可以不行使撤销权继续认可该合同的权利。如果撤销权人请求变更的，法院或者

仲裁机构不得撤销。

35.D

解析：2021/2020版教材P58

《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主

管部门申请领取施工许可证C

36.B

解析：建设单位的安全责任包括：（1）依法办理有关批准手续；（2）向施工单位提供

真实、准确和完整的有关资料；（3）不得提出违法要求和随意压缩合同工期；（4）编

制工程概算时应当确定建设工程安全费用；（5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全

施工要求的用具设备等；（6）申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；

（7）依法实施装修工程和拆除工程。

37.B

解析：接受继续教育，既是建造师权利又是其义务。

38.A

39.B

40.A

解析：A正确，资格审查分为资格预审、资格后审。B错误，资格预审结束后，招标人应

当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。C错误，评标委员会成员拒绝在评标

报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。D错误，资格后审在

开标后由评标委员会按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查。

41.B

解析：A错误，由施工单位要求B供应商返还，不当得利，应当返还；C错误，属于施工

单位的安全责任，是其法定的安全管理义务，不是无因管理；D错误，由建设单位与施工

单位承担连带责任。

42.B

解析：A错误，事中质量控制包括自我控制和他人的监控。C错误，自控主体的质量意识

和能力是关健，是施工质量的决定因素。D错误，事后质量控制也称为事后质量把关，以

使不合格的工序或最终产品（包括单位工程或整个工程项目）不流入下道工序、不进入市

场。

43.A

解析：教材P336

【知识点】民事诉讼的法院管辖。《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照

不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；

不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

44.A

解析：施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面有以下优点：

（1）合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成以后，再进行该部分施工招标，

确定该部分合同价，因此整个建设项目的合同总额的确定较有依据；

（2）所有分包都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利；

（3）在施工总承包管理模式下，分包合同价对业主是透明的。

45.C

解析：P243-245

对于按照规定需要进行第二方监测的危大J■程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位

进行监测。

46.C

解析：按照《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，注册建造师有下列行为之一，

经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记人注册建造师执业信用档

案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行）》第22条所列行为；（2）未履行注册建

造师职责造成质量、、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及

时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师

职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；

（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。所以本题正确答案

为C选项。

47.A

解析：要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到

达受要约人c要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受

要约人。

48.D

解析：投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在提交投标文件截止时间之前进

行。

49.B

解析：按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照订立合同时履行

地的价格履行。

50.B

解析：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能

保证在正常情况下安全使用的年限。

9

51.B

解析:P130-135

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:⑴建设工程经竣工验

收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工

日期；

(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

52.A

解析：在项目实施过程中，项目目标动态控制的工作程序：①收集项目目标的实际值；②

定期进行项目目标的计划值和实际值的比较；③如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。

53.B

解析：2012年建设工程法规考题第3题

本题主要考查地役权。

地役权指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。

设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。

B项：本题中建设单位与相邻单位约定借用其单位道路通行，并支付一定的费用，属于地

役权。所以B正确。

A项：建设用地使用权是指因