一级建造师试题集及参考答案-《法规及相关知识》31

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《法规及相关知识》

一、单选题。

1.单选题

关于工程总承包的说法,正确的是（）。

A、采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施

工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B、工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照

合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务

C、设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设讲口

施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D、交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成

2.单选题

甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500立方米细砂发给了丙路桥公司，三天后,甲砂场向

丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是（）之债。

A.合同

B侵权

C.不当得利

D.无因管理

3.单选题

工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据，则质量检验机构应当是()的机构

A.具有相应资质等级

B.建设行政主管部门指定

C.当地技术质量监督局认可

D.质量监督站指定

4.单选题

单位工程竣工结算由()。

A.发包人编制，承包人审查

B.承包人编制并审查

C.发包人编制并审查

D.承包人编制，发包人审查

5.单选题

《建设工程质量管理条例〉规定，()应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细

说明。

A.勘察单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位

6.单选题

《建设工程质量管理条例》规定，（）必'须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，

对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人

签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

7.单选题

甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生

的一切争议均由某仲裁委员会裁层。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未

经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

8.单选题

甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致

工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间

为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，按照合同约定扣除因乙方工程拖期

的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

9.单选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。

A.竣工验收合格B.交付使用

C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案

10.单选题

建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

11.单选题

关于开标的说法，正确的是（）

A开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点,但招标人须在开标前5日书面通知所有获取

招标文件的潜在投标人

C.开标应当由招标代理机构主持,邀请所有投标人参加

D.投标人少于3个的，不得开标

12.单选题

施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于（）

A.安全防护用具的采购

B.安全生产条件的改善

C.安全施工措施的落实

D.安全管理人员的加班补贴

13.单选题

建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告

后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。

A、12

B、36

C、48

D、24

14.单选题

关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担

C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任

D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理

15.单选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工

程安全不良行为认定标准的是（）0

A、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B、在施工中偷工减料的

C、使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

D、拖延履行保修义务的

16.单选题

某工程已具备竣工条件,2013年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2013

年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2013年3月20日再次验收合格，2013年

3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自

()开始C

A.2013年3月2日

B.2013年3月7日

C.2013年3月20日

D.2013年3月31日

17.单选题

在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承

担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。

A.侵权B.合同

C.无因管理D.不当得利

18.单选题

属于行政责任种类的是()。

A.留用察看

B.签订履行合同失职罪

C.记大过

D.重大环境污染事故罪

19.单选题

某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而

造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪

20.单选题

甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1月1号签订了购房合同，2月10

号进行房屋变更登记，下列说法正确的是（）。

A.1月1号物权发生变动

B.2月10号之前合同不成立

C.2月10号进行房屋登记，合同发生效力

D.2月10号房屋物权发生变更

21.单选题

当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当（）。

A.自判决书送达之日起20日内向上一级人民法院提起上诉

B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

D启判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

22.单选题

某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验

收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题

的责任承担说法正确的是0。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带

责任

23.单选题

某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要

求赶工,责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于

损失的承担，说法正确的是0。

A.由建设单位承担全部责任

B.由监理单位承担主要责任

C.由建设单位和监理单位承担全部责任

D.由施工单位承担主要责任

24.单选题

某建设项目，建设单位为降低工程成本,要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单

位正确做法是().

A.按照建设单位要求执行

B.要求设计单位出具设计变更

C.向工程监理机构请示批准后方可执行

D.拒绝执行

25.单选题

关于投标人的不正当竞争行为，下列说法正确的一项是()。

A.不同投标人可以委托同一单位或者个人办理投标事宜

B.不同投标人的投标文件相互混装被视为招标人和投标人相互串通

C.对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，虽然会导致中标无效但是不构成才口罪

D.假冒他人的注册商标是违法行为

26.单选题

《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于()。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

27.单选题

有关抵押权的实现，说法错误的是()。

A.债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵绅权人可以与抵押

人协议以抵押财产折价或者以拍卖

B》氐押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物

C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼

D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有

28.单选题

按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布

内容和范围的表述中，不正确的是()。

A.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录,应当在当

地和全国公布

B.通过与工商、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，统一公布

C.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政

处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告

D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

29.单选题

下列不会导致委托代理行为终止的是()。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C代理人死亡

D.被代理人丧失民事行为能力

30.单选题

被撤销的合同，自()之时起没有法律约束力。

A.当事人发现可撤销

B.订立

C.被撤销

D.当事人向法院提出撤销合同

31.单选题

某高新技术开发公司甲与应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定，王某的工作就是

仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责

任。对此，下列说法正确的是()。

A.王某违约，应当承担违约责任

B.王某的违约是因为身体原因,因此,可以免责

C.王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任

D.该合同内容违法，因此合同无效

32.单选题

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期超过时

限的，施工许可证()。

A.自行废止

B.应报发证机关核验

C.应由发证机关收回

D.由施工单位重新申办

33.单选题

某政府投资工程预计于2008年1月1日开工，该工程的开工报告于2007年12月20日

被批准。根据我国《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于()前开工，不然就要重新办理

开工报告。

A.2008年3月20日

B.2008年4月1日

C.2008年6月20日

D.2008年7月1日

34.单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是

()。2017考题

A、统一组织编制建设工程生产安全事故

B、负责向有关部门上报施工生产安全事故

C、自行完成建设工程主体结构的施工

D、施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

35.单选题

()负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。

A.国务院工程建设行政主管部门

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院

D.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

36.单选题

甲、乙双方当事人达成仲裁协议(仲裁协议有效)，甲方向人民法院起诉未声明有仲裁协

议，人民法院受理后，乙方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.予以审理

C.终止审理

D.终止起诉

37.单选题

下列有关安全生产许可证的违法行为中，应当予以"暂扣安全生产许可证”行为的是

（）。

A.转让安全生产许可证的

B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续施工的

C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的

D.未取得安全生产许可证擅自开工的

38.单选题

某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为2018年5月10日并于5月

15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运

至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为（）。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

39.单选题

下列合同当事人中，不能行使合同撤销权的是（）O

A.订立合同时显失公平的受害方

B.以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同的加害方

C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同的受害方

D.因重大误解订立合同的当事人

40.单选题

根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，应予批准注册的是（）。

A.赵某因工伤丧失了民事行为能力

B.王某因为酒驾被判刑

C.周某申请在两个单位分别注册

D.李某已年满60周岁

41.单选题

关于双代号时标网络计划的一般规定表述中，错误的是（）。

A.时标网络计划中虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示

B.时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应

C.双代号时标网络计划必须以水平时间坐标为尺度表示工作时间

D.时标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定的只有天、时

42.单选题

某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。

A.2

B.3

C.4

D.5

43.单选题

水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买

卖合同成立的时间为（）。

A.水泥厂的答复文件到达施工单位时

B.施工单位发出订购水泥的要约时

C.水泥厂发出答复文件时

D.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

44.单选题

建立项目质量控制体系的过程包括:①确立系统质量控制网络；②分析质量控制界面；③制

定质量控制制度；④编制质量控制计划，其正确的工作步骤是（）。

A.②一③一①一④

B.①一②一③一④

C.②—①一③一④

D.①一③—②—④

45.单选题

建设单位因故不能按时开工的，应当向施工许可证发证机关申请延期，延期以()次为限。

A.1

B.2

C.3

D.4

46.单选题

由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告

()天后，工程自动进入()•

A.45天合理使用期

B.90天缺陷责任期

C.60天质量保修期

D30天缺陷责任期

47.单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少

进行一次安全教育培训并考核合格。

A.6个月

B.2年

C.1年

D.3年

48.单选题

在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲

材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。

（2016）

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

49.单选题

在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批

准手续前，必须先取得该工程（）。

A.国有土地使用权出让合同

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

50.单选题

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说

法，正确的是（）。2018考题

A、各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B、施工企业提取的安全费用不列入工程造价

C、施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D、施工企业不得提高安全费用的提取标准

51.单选题

关于行政行为特征的说法，正确的是（）。2017

A、行政行为具有自愿性

B、实施行政行为具有单方意志性

C、行政行为具有不可裁量性

D、行政行为不属于执法行为

52.单选题

关于施工成本偏差分析方法的说法，错误的是（）。

A.横道图法是进行偏差分析最常用的一种方法

B.横道图法具有形象、直观等优点

C.曲线法可以对趋势进行预测

D.表格法具有灵活、适用性强的优点

53.单选题

关于无资质的"实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

54.单选题

根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是（）。2017考题

A、为节约投资成本设计单位可不依据勘察成果文件进行设

B、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

D、设计深度由设计单位酌定

55.单选题

某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前

（）通知用人单位。

A.10H

B.20日

C.15日以书面形式

D.30日以书面形式

56.单选题

关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。2016

A、人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B、人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C、举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D、当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

57.单选题

我国的《宪法》是由（）制定和修改的，一切法律、行政法规?口地方性法规都不得与宪法

相抵触。

A.国务院

B.全国人民代表大会

C.人民检察院

D.国家立法机关

58.单选题

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建设工程中，使用机械设备可能产生

噪声污染的，（）单位应当提前15日，向工程所在地县级以上（）部门申报。

A.建设环保行政主管

B.建设建设行政主管

C.施工环保行政主管

D.施工建设行政主管

59.单选题

甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，

该约定中甲享有的权利是（）。2018考题

A、土地承包经营权

B、地役权

C、土地使用权

D、土地所有权

60.单选题

以下关于法人的说法，错误的是（）。

A.法人以其部分财产独立承担民事责任

B.法人的产生必须经过法定的程序

C.法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任

D.法人以其主要办事机构所在地为住所

61.单选题

施工总承包的建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。

A.主体结构

B.关键工程

C.节能工程

D.消防工程

62.单选题

关于保险和保险合同的说法，不正确的是()。

A.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

B.投保人不能是被保险人

C.投保人可以是受益人

D.被保险人和受益人享有保险金请求权

63.单选题

按照《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)规定，某施工单位在城市市区范围内施

工，晚上19点~21点期间使用物料提升机运输装修材料，由此而产生的噪声限值应为

()分贝。

A.55

B.65

C.70

D.75

64.单选题

中国仲裁协会是()。

A.国家行政机关的组成部分

B.国家司法机关的组成部分

C.国家事业单位的组成部分

D.依法成立的社团法人

65.单选题

(2019年考题)关于保证责任的说法，正确的是0

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任

保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月

66.单选题

甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是

()。

A.该联合体成员甲甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标

B.该联合体部分成员签订了共同投标协议

C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

D.甲、乙、丙、丁四家公司应设立一个联合体投标的牵头人

67.单选题

关于施工现场环境噪声污染的防治，说法正确的是()。

A.在城市市区范围内，施工可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以

前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门财保部

门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.产生环境噪声污染的单位应当缴纳超标准排污费；征收的超标准排污费可以用于污染的

防治

68.单选题

某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤，按照《生产安全事故报告和调查处理

条例》的规定，该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C较大

D.一般

69.单选题

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为

()。2018考题

A、3个月

B、6个月至3年

C、3个月至6个月

D、6个月至1年

70.单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，

自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时I限。

A.15

B.20

C.30

D.40

二、多选题。

71.多选题

下列情形中，需要承担连带责任的是（）。

A.工程监理单位违反强制性规定,将不合格的建筑材料按照合格签字的，此行为造成了损

失，则工程监理单位要与施工单位承担连带责任

B.分包单位所承揽的分包工程出现了质量问题，总承包单位要与分包单位承担连带责任

C.投标人与招标人串通，导致了其他投标人有损失，投标人与招标人要承担连带责任

D.委托代理的事项不合法,则被代理人和代理人要承担连带责任

E.施工单位没有实现告知作业人员新岗位存在的安全隐患，最后导致了作业人员受伤，也

导致了工程遭到了破坏，则施工单位与作业人员要承担连带责任

72.多选题

适用我国《著作权法》保护的作品是()。

A.节能空调

B.计算方法

C.公司名称

D.计算机软件

E.施工图纸

73.多选题

下列情况中应由被代理人承担法律后果的有()。

A.甲对乙谎称自己为丙的代理人，代丙与乙签订买卖合同，事后乙要求丙追认时丙未作表

B.李某并无代理权，但以王某的名义与张某签订了一项房屋租赁合同,王某事后表示同意

C.甲公司私刻乙公司合同专用章与丙公司签订了一份合同，合同注明当事人为乙公司和丙

公司

D.陈某持有甲公司的授权书，但授权书中未标明有效时间，现陈某的代理权已终止，但仍

以甲公司名义与不知情的乙公司签订了一份买卖合同

E.甲公司委托张某采买钢材，张某擅自决定买回了水泥

74.多选题

下列行为属于工程安全不良行为的有()。

A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡

B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明

C.转让安全生产许可证的

D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材

E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

75.多选题

胜利建筑公司注册商标于2013年12月31日到期，下列说法中正确的是()。

A.如公司需要继续使用该商标，只能在2013年申请续展注册

B.如公司未能在2013年提出续展申请，该商标将被注销

C.如公司未能在2013年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请,其注册商标将祓注销

E.公司可以在到期前提出续展注册,续展注册的有效期为20年。

76.多选题

关于建设单位、设计单位、施工西位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。

A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计

B.建设单位不得明示或者暗示设计于单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准?进行设

计、施工

C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收

合格报告

D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其

符合施工图设计文件要求

E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备

进行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用

77.多选题

根据《劳动合同法》，集体合同草案应当提交()讨论通过。

A.工会

B.股东大会

C.职工代表大会

D.董事会

E.全体职工

78.多选题

下列房产中，免纳房产税的有()。

A.国家机关、人民团体、军队自用的房产

B.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产

C.个人所有非营业用的房产

D.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产

E.纳税确有困难的企业在城市的房产

79.多选题

下列行为中，构成无因管理的有()

A.甲接受委托帮助他人保养施工机具

B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火

C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治

D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示

E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位

80.多选题

关于仲裁协议效力的说法，正确的有()。

A、合同无效，仲裁协议亦无效

B、仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼

C、仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议

D、有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权

E、有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

81.多选题

关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。

A、项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施,经国务院

建设行政主管部门批准，可以有外资建筑企业承包

B、全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包

C、由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民

政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽

D、承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建设工程主体的施工必须由其自行完成

E、外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许

可范围承包工程

82.多选题

在建设工程专利保护中,专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起

诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止

有关行为措施的说法，正确的有（）。2016

A、申请人提出申请时，应当提供担保

B、人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行

C、人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D、当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E、申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应

当解除该措施

83.多选题

某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件

规定2012年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁4家承包商参加投标，并

均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充

文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中正确

的是()«

A.开标会由该招标代理机构主持

B.由于某评标专家迟到1小时，开标会推迟到2012年6月6日15时进行

C.开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况

D.丙公司的投标文件有效,但其补充投标文件在评标时将不予考虑

E.丁公司的投标文件被当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件

84.多选题

《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处以罚款，降低

资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，承担连带赔偿责任()。

A.与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量

B.未按照合同标准对工程项目进行验收

C.见证取样过程中,由于疏忽混淆样品的

D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字

E.对违反质量标准的施工，未及时制止

85.多选题

某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B.《建设工程质量管理条列》

C.《建设工程安全生产管理条列》

D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

E.《工程建设标准强制性条文》

86.多选题

涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（）。

A.在建设单位或者工程监理单位人员见证下现场检测

B.由建设单位技术负责人取样

C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样

D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可

E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测

87.多选题

建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）O

A.工程竣工验收备案表

B.住宅使用说明书

C.工程竣工验收报告

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件

88.多选题

建设工程活动中涉及的代理行为比较多,常见的包括（）。

A.工程招标代理

B.演创弋理

C.承包代理

D.监理代理

E.材料设备采购代理

89.多选题

根据《民法典》的规定，代理的种类包括（）。

A.委托代理

B.复代理

C.指定代理

D.法定代理

E.特别代理

90.多选题

甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成

了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签

收。根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔,则仲裁庭重新开庭仲裁

D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力

91.多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的主要负责人对本单位安全生产工作负有

的主要职责有（）。

A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.健全本单位安全生产责任制

C.保证本单位安全生产投入的有效实施

D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E.编制专项工程施工方案

92.多选题

关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有（）0

A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力

B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力

C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理

D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记

E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外

93.多选题

下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）.

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬，劳动者提出解除劳动合同

B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同

C.因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，用人单位通

知解除劳动合同

D.用人单位提出，经与劳动者协商一致，解除劳动合同

E.劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作,用人单位解除劳动

合同

94.多选题

关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出

D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标俣证金不予退还

E.投标保证金不得超过招标项目估价的2%，但最高不超过80万元人民币

95.多选题

关于工程建设中债的说法，正确的有（）.

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债

C.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债

D.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

E.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

96.多选题

使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。

A.没有完整安全技术档案的

B.没有齐全有效的安全保护装置的

C.经检验达不到安全技术标准规定的

D.属国家明令淘汰或者禁止使用的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

97.多选题

某施工企业挪用施工措施所需费用，应承担的法律责任有（）。

A.责令限期改正

B.处挪用费用20%以上50%以下的罚款

C.下的罚款处挪用费用10%以上20%以

D.造成损失的，依法承担赔偿责任

E.没收施工许可证

98.多选题

建设工程承揽合同中定作人的义务有()。

A.支付报酬

B.依法赔偿损失

C.协助义务

D.验收工作成果

E.对工作成果质量负责

99.多选题

仲裁裁决不予执行或撤销的事由有()。

A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的

C.裁决所根据的证据不充分

D.有仲裁员对裁决意见有异议

E.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为

100.多选题

根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。

A.消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证

B.自动消防系统的操作员必须持证上岗

C.建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用

D.消防器材的经销人员必须持证上岗

E.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人

【参考答案】

一、单选题。

1.A

解析：【知识点】建设工程总承包的规定。选项B,工程总承包不单独设立资质；选项

C,EPC总包还需要承担采购的任务；选项D,符合可以进行专业分分包的分部工程，总

包是可以进行分包的。

2.C

解析：2021/2020版教材P22

不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。

在该案例中，丙获得细砂属于不当得W,他与甲之间存在的是不当得利之债。

3.A

解析:2021版教材P301/2020版教材P300/2019版教材P299

所谓见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场

试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的

质量检测单位进行检测的活动。

4.D

解析：2021版教材P324/2020版教材P322/2019版教材P321

本题考察的是工程竣工结算方式与编审。单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审杳;实

行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上,发包人审查。

5.B

解析:2021版期P314/2020版教材P312/2019版蜘P311

《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位

作出详细说明。

6.A

解析：2021版教材P301/2020版教材P300/2019版教材P299

本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。施工单位必须按照工程设计

要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行

检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

7.D

解析：本题考核的是仲裁协议的效力。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者

无效，不影响仲裁协议的效力。

8.D

解析：根据《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或

者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除

责任。

在本题中,乙方因管理不善未能在5月10日前竣工，应当承担违约责任。在5月20日至

5月25日发生的洪灾，是在5月10日乙的迟延履行之后，不能成为免责的是由。因此，

应从5月10日起至5月31日止计算违约天数的损失，即21天。

综上所述，本题的正确答案为D。

9.A

解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。对于重新组织竣工验收的工程，其

保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。故选A。

10.A

解析：2021/2020版教材P61

《建筑法》第10条规定：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年

的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

11.D

解析：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点

应当为招标文件中预先确定的地点。。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招

标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复,并制作记

录。

12.D

解析：本题考核的是安全作业环境及安全施工措施费的使用。施工单位对列入建设工程概

算的安全作业环境及安全施工所需费用，应当用于施工安全防护用具的采购、安全施工措

施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

13.D

解析：【知识点】施工文物保护制度。任何单位或个人发现文物，应当保护现场，立即报

告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴

现场，并在7日内提出处理意见。

14.A

解析：代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利；代理人知道被委托代理的事项

违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的,被代

理人和代理人负连带责任"弋理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责

任

15.C

解析：教材P118

本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。选项A、B、D属于工程质量不

良认定标准。

16.C

解析：本题考核的是建设工程质量保修期。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之

日.

17.A

解析：《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，由建设

单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。

建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理

人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,

由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

18.C

解析：2021/2020版教材P52

该题主要考察的是：行政责任。行政责任包括行政处罚和行政处分，行政处罚的种类：（1）

警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许

可证，暂扣或者吊销执照；⑹行政拘留；⑺法津行政法规规定的其他行政处罚。行政处

分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

19.D

20.D

解析：不动产合同除另有约定之外从成立时生效，未办理物权登记，不影响合同效力。

21.C

解析:2021、2020版物才P350/2019版教材P348

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民

法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上

一级人民法院提起上诉。

22.D

解析：2021版教材P299/2020版教材P298/2019版教材P297

《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位

将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。

23.D

解析：2021版教材P304/2020版教材P303

本题考察的是：施工质量检验制度。《建设工程质量管理条例》第30条规定："施工

单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记

录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。"显然，

对于隐蔽工程，施工单位必须做好检查、检验和记录，应当及时作出隐蔽通知。本案中，

钢筋复检结果尚未出来，应当还处于自检阶段，不具备隐蔽通知的条件。虽然，施工单位

准备报请监理方进行钢筋隐蔽工程验收，但是钢筋复检结果未出来，监理方的隐蔽验收也

就未通过。因为建设单位提出赶工要求，施工单位在建设单位和监理方同意的情况下，浇

筑了混凝土，进行了钢筋隐蔽。这就违反了《建设工程质量管理条例》的规定,绕开了

建设工程质量监督机构的监督，所以施工单位是有严重过错的。

24.D

解析:2021版教材P295/2020版教材P294/2019版教材P293

建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工

程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，

应当予以拒绝。

25.D

解析：2021、2020版教材P100/2019版教材P98

在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是：投标人相互串通投标、招

标人与投标人串通投标、投标人以行贿手段谋取中标、投标人以低于成本的报价竞标、投

标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。

26.C

解析：2021、2020版教材P213/2019版教材P212

本题考核的是《绿色施工导则》对临时用地指标的规定。《绿色施工导则》对临时用地指

标的规定包括：（1）根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现

场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标；（2）要求平面布置合理、紧凑，在满足

环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地

面积有效利用率大于90%。

27.B

解析：2021版教材P37

债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵纯权人可以与抵押人

协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。协议损害其他债

权人利益的，其他债权人可以请求人民法院撤销该协议。抵押权人与抵押人未就抵押权实

现方式达成协议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖、（变卖抵押财产。抵押财产折价或者

变卖的，应当参照市场价格。

抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债

务人清偿。

28.D

解析：D错误，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私

的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响

的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。

29.D

解析：（1）代理期限届满或代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委

托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理

人或者代理人的法人终止。

30.B

解析：2021、2020版教材P144/2019版教材P143

《民法典》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。。

31.D

解析:2021、2020版物才P139/2019版教材P138

此题考核是无效合同。无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规

定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。无效合同的特征

是：（1）具有违法性；（2）具有不可履行性；（3）自订立之时就不具有法律效力。在题

干中，仿制专利产品属于违法行为，所以属于无效合同，至始至终都没有无效。

32.A

解析：2021/2020版教材P61

《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开

工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不起过3个月。既不开工又不申

请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。。

33.C

解析：2021/2020版教材P61

对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告

的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不

能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。不雌开工报告要求及时

开工或者中止施工时应向原批准机关报告。经过批准的开工报告是具有法律约束力的文

件。建设单位必须按照批准的开工报告的内容执行所以起始时间这里按照2007年12月

20日算。

34.D

解析：本题考蛰的是施工总承包和分包单位的安全生产责任。选项D,正确的说法应为

"安全生产的约定责任不能与法定责任相抵触”。

35.B

解析:2021版教材P292/2020版教材P291/2019版教材P290

国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。

36.A

解析：当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后,

另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。

37.C

解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，取得安全生产许可证的建筑施工

企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。

38.C

39.B

解析：《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者

撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手

段或者乘人之危，使7寸方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法

院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

40.D

解析：不予注册的情形：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以

上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚,刑事处罚尚未执

行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日

止不满5年的；（6）因执业活动以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起到申请注

册之日止不满3年；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2

年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和

安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；

（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。

41.D

解析：本题考核的是双代号时标网络计划的一般规定。双代号时标网络计划的一般规定体

现在：（1）双代号时标网络计划必须以水平时间坐标为尺度表示工作时间；时标的时间

单位应根据需要在编制网络计划之前确定，可为时、天、周、月或季；（2）时标网络计

划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应；（3）时标网

络计划中虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示，有自由对差时加波形线表示。

42.C

解析：图中关键线路一共四条。关键线路1:①一②一③一⑤一⑦一⑧关键线路2：①一

②一④T⑤-⑦一⑧关键线路3：①一②—④-⑤一⑥一⑦一⑧关键线路4：①一②一③

一⑤T⑥一⑦一⑧。

43.A

解析：2010年建设工程法规考题第18题

本题主要考查合同的承诺。

《民法典》规定，合同在承诺通知到达要约人时生效。因此该水泥买卖合同的成立的时间

是水泥厂的承诺到达施工单位时。

综上所述,本题正确答案为A。

44.D

解析：项目质量控制体系的建立过程，一般可按以下环节依次展开工作：1.确立系统质量

控制网络；2.制定质量控制制度；3.分析质量控制界面；4.编制质量控制计划。

45.B

解析：建设单位因故不能按时开工的，应当向施工许可证发证机关申清延期，延期以2次

为限。

46.B

解析：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期

限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程

无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺

陷责任期。

47.C

解析：《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年

至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案.安全生产教育培训

考核不合格的人员，不得上岗。

48.B

解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的

行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得

利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

乙材料供应商应该返还给施工单位，施工单位再付款给甲材料供应商。甲乙之间没有合同

也没有任何关系。这个题目很多网校给的答案是错的。多注意

49.D

解析：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批

准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规

划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的

位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。

50.C

解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。各建设工程类别安全费用