2025版建筑垃圾资源化利用施工合同示范文本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版建筑垃圾资源化利用施工合同示范文本1合同目录第一章合同总则1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同生效条件1.4合同履行期限1.5合同解除条件1.6合同终止条件第二章工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及范围2.3工程建设标准2.4工程进度安排2.5工程质量要求第三章工程设计3.1设计依据3.2设计单位及资质3.3设计费用及支付3.4设计变更及调整第四章工程施工4.1施工单位及资质4.2施工组织设计4.3施工进度安排4.4施工质量保证措施4.5施工安全管理第五章工程材料与设备5.1材料供应及质量要求5.2设备采购及质量要求5.3材料与设备验收5.4材料与设备价格第六章工程费用6.1工程费用构成6.2工程费用支付方式6.3工程费用调整6.4工程竣工结算第七章合同管理7.1合同变更7.2合同争议解决7.3合同档案管理7.4合同解除及终止第八章竣工验收8.1竣工验收条件8.2竣工验收程序8.3竣工验收标准8.4竣工验收结果处理第九章工程保修9.1工程保修范围9.2工程保修期限9.3工程保修责任9.4工程保修费用第十章违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担10.3违约赔偿方式10.4违约争议解决第十一章法律适用与争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式11.3诉讼管辖第十二章其他约定12.1保密条款12.2知识产权12.3合同解除与终止12.4合同份数及效力第十三章合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：工程质量标准13.4附件四：合同附件清单第十四章合同签订及生效14.1合同签订程序14.2合同生效条件14.3合同生效日期合同编号_________第一章合同总则1.1合同签订依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策规定签订。1.1.2本合同参照《建筑垃圾资源化利用施工合同示范文本（2025版）》编制。1.2合同当事人1.2.1承包人：[承包人名称]，住所地：[承包人住所地]，法定代表人：[承包人法定代表人]，联系电话：[承包人联系电话]。1.2.2发包人：[发包人名称]，住所地：[发包人住所地]，法定代表人：[发包人法定代表人]，联系电话：[发包人联系电话]。1.3合同生效条件1.3.1双方当事人已签订本合同；1.3.2合同已按照规定办理了审批、备案手续；1.3.3合同已交付双方当事人签字盖章。1.4合同履行期限1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工交付之日止。1.5合同解除条件1.5.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行；1.5.2双方协商一致，决定解除合同；1.5.3发包人未按照约定支付工程款；1.5.4承包人未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定。1.6合同终止条件1.6.1工程按合同约定全部完成；1.6.2双方达成协议终止合同；1.6.3合同因法定原因被依法终止。第二章工程概况2.1工程名称及地点2.1.1工程名称：[工程名称]；2.1.2工程地点：[工程地点]。2.2工程规模及范围2.2.1工程规模：[工程规模]；2.2.2工程范围：[工程范围]。2.3工程建设标准2.3.1工程建设标准：[工程建设标准]。2.4工程进度安排2.4.1工程开工日期：[开工日期]；2.4.2工程竣工日期：[竣工日期]。2.5工程质量要求2.5.1工程质量标准：[工程质量标准]。第三章工程设计3.1设计依据3.1.1国家相关法律法规、规范标准；3.1.2工程设计文件。3.2设计单位及资质3.2.1设计单位：[设计单位名称]；3.2.2设计单位资质：[设计单位资质]。3.3设计费用及支付3.3.1设计费用：[设计费用]；3.3.2设计费用支付方式：[支付方式]。3.4设计变更及调整3.4.1设计变更程序：[变更程序]；3.4.2设计变更费用：[变更费用]。第四章工程施工4.1施工单位及资质4.1.1施工单位：[施工单位名称]；4.1.2施工单位资质：[施工单位资质]。4.2施工组织设计4.2.1施工组织设计内容：[施工组织设计内容]；4.2.2施工组织设计审批：[审批程序]。4.3施工进度安排4.3.1施工进度计划：[进度计划]；4.3.2施工进度调整：[调整程序]。4.4施工质量保证措施4.4.1施工质量控制措施：[质量控制措施]；4.4.2施工质量检验：[检验程序]。4.5施工安全管理4.5.1施工安全措施：[安全措施]；4.5.2施工安全事故处理：[事故处理程序]。第五章工程材料与设备5.1材料供应及质量要求5.1.1材料供应方式：[供应方式]；5.1.2材料质量要求：[质量要求]。5.2设备采购及质量要求5.2.1设备采购方式：[采购方式]；5.2.2设备质量要求：[质量要求]。5.3材料与设备验收5.3.1材料与设备验收程序：[验收程序]；5.3.2材料与设备验收标准：[验收标准]。5.4材料与设备价格5.4.1材料与设备价格：[价格]；5.4.2价格调整：[调整方式]。第六章工程费用6.1工程费用构成6.1.1工程直接费用：[直接费用]；6.1.2工程间接费用：[间接费用]。6.2工程费用支付方式6.2.1预付款：[预付款比例]；6.2.2进度款：[进度款比例]；6.2.3竣工结算款：[结算款比例]。6.3工程费用调整6.3.1工程费用调整条件：[调整条件]；6.3.2工程费用调整程序：[调整程序]。6.4工程竣工结算6.4.1竣工结算程序：[结算程序]；6.4.2竣工结算时间：[结算时间]。第七章合同管理7.1合同变更7.1.1合同变更程序：[变更程序]；7.1.2合同变更内容：[变更内容]。7.2合同争议解决7.2.1争议解决方式：[解决方式]；7.2.2争议解决机构：[解决机构]。7.3合同档案管理7.3.1档案管理要求：[管理要求]；7.3.2档案保管期限：[保管期限]。7.4合同解除及终止7.4.1合同解除条件：[解除条件]；7.4.2合同终止程序：[终止程序]。第八章竣工验收8.1竣工验收条件8.1.1工程按合同约定全部完成；8.1.2工程质量符合设计文件和规范要求；8.1.3工程资料齐全，符合竣工验收要求。8.2竣工验收程序8.2.1发包人组织竣工验收；8.2.2承包人提交竣工验收报告；8.2.3竣工验收委员会组成及职责；8.2.4竣工验收结论及处理。8.3竣工验收标准8.3.1国家及行业相关标准；8.3.2设计文件及合同约定。8.4竣工验收结果处理8.4.1竣工验收合格，工程交付使用；8.4.2竣工验收不合格，承包人整改后重新验收。第九章工程保修9.1工程保修范围9.1.1工程主体结构；9.1.2工程配套设施；9.1.3工程附属设施。9.2工程保修期限9.2.1主体结构：[保修期限]；9.2.2配套设施：[保修期限]；9.2.3附属设施：[保修期限]。9.3工程保修责任9.3.1承包人负责保修期内工程缺陷的修复；9.3.2发包人负责保修期内工程缺陷的鉴定和验收。9.4工程保修费用9.4.1保修费用由承包人承担；9.4.2因承包人原因造成的工程缺陷，保修费用由承包人承担。第十章违约责任10.1违约行为及认定10.1.1违约行为：[违约行为]；10.1.2违约认定：[认定程序]。10.2违约责任承担10.2.1违约责任：[责任承担]；10.2.2违约赔偿：[赔偿标准]。10.3违约赔偿方式10.3.1现金赔偿；10.3.2工程修复；10.3.3其他赔偿方式。10.4违约争议解决10.4.1争议解决方式：[解决方式]；10.4.2争议解决机构：[解决机构]。第十一章法律适用与争议解决11.1适用法律11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式11.2.1争议解决方式：[解决方式]。11.3诉讼管辖11.3.1争议管辖法院：[法院名称]。第十二章其他约定12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务；12.1.2保密期限：[保密期限]。12.2知识产权12.2.1合同涉及的知识产权归双方共有；12.2.2知识产权使用：[使用方式]。12.3合同解除与终止12.3.1合同解除条件：[解除条件]；12.3.2合同终止程序：[终止程序]。12.4合同份数及效力12.4.1合同份数：[份数]；12.4.2合同效力：[效力]。第十三章合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：工程质量标准13.4附件四：合同附件清单第十四章合同签订及生效14.1合同签订程序14.1.1双方当事人协商一致；14.1.2签字盖章；14.1.3合同生效。14.2合同生效条件14.2.1合同已签订；14.2.2合同已按照规定办理了审批、备案手续；14.2.3合同已交付双方当事人签字盖章。[承包人名称]（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________[发包人名称]（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款1.1.1甲方在本合同中拥有主导权，对工程的设计、施工、材料采购等方面具有最终决定权。1.1.2甲方有权根据项目需求调整工程进度计划，并要求承包人相应调整施工计划。1.2设计变更审批条款1.2.1任何设计变更需经甲方审批同意后方可实施。1.2.2设计变更产生的费用由责任方承担，若责任不明确，则由双方协商解决。1.3材料采购与验收条款1.3.1甲方有权指定材料供应商，承包人需按照甲方要求进行材料采购。1.3.2材料到货后，承包人应配合甲方进行验收，验收合格后方可使用。1.4工程进度款支付条款1.4.1甲方根据工程进度及质量验收情况支付进度款。1.4.2甲方有权根据实际情况调整进度款支付比例。1.5工程验收与交付条款1.5.1甲方负责组织工程验收，验收合格后，承包人交付工程。1.5.2验收不合格的，承包人应在规定时间内整改，直至合格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款2.1.1乙方在本合同中拥有主导权，对工程的设计、施工、材料采购等方面具有最终决定权。2.1.2乙方有权根据项目需求调整工程进度计划，并要求甲方相应调整资金支付计划。2.2设计变更审批条款2.2.1任何设计变更需经乙方审批同意后方可实施。2.2.2设计变更产生的费用由责任方承担，若责任不明确，则由双方协商解决。2.3材料采购与验收条款2.3.1乙方有权自行选择材料供应商，甲方应配合乙方进行材料采购。2.3.2材料到货后，乙方应配合甲方进行验收，验收合格后方可使用。2.4工程进度款支付条款2.4.1乙方根据工程进度及质量验收情况支付进度款。2.4.2乙方有权根据实际情况调整进度款支付比例。2.5工程验收与交付条款2.5.1乙方负责组织工程验收，验收合格后，甲方交付工程。2.5.2验收不合格的，乙方应在规定时间内整改，直至合格。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介条款3.1.1合同中引入第三方中介机构，负责工程的设计、施工、材料采购等方面的监督管理。3.1.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验，经双方协商确定。3.2第三方中介职责条款3.2.1第三方中介机构负责对工程的设计、施工、材料采购等方面进行监督管理。3.2.2第三方中介机构应定期向双方汇报工程进展情况。3.3第三方中介费用条款3.3.1第三方中介费用由双方协商确定，并纳入合同总费用。3.3.2第三方中介费用支付方式：[支付方式]。3.4第三方中介争议解决条款3.4.1第三方中介机构在履行职责过程中产生的争议，由双方协商解决。3.4.2若协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。3.5第三方中介更换条款3.5.1双方协商一致后，可更换第三方中介机构。3.5.2更换第三方中介机构需提前[天数]通知对方，并履行相关手续。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：工程进度计划3.附件三：工程质量标准4.附件四：合同附件清单5.附件五：设计变更记录6.附件六：材料与设备验收报告7.附件七：工程进度款支付凭证8.附件八：工程竣工结算书9.附件九：工程保修书10.附件十：第三方中介机构资质证明11.附件十一：争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款。违约认定：甲方超过合同约定付款期限未支付工程款，经催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定。违约认定：乙方未按合同约定的时间节点完成工程，或工程质量不符合设计文件和规范要求。3.违约行为：承包人未按设