2025年度数据中心机房建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心机房建设工程施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鉴于甲方需建设数据中心机房，乙方愿意承包该工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度数据中心机房建设工程2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：数据中心机房土建、装修、强弱电、消防、空调等工程5.工程总投资：人民币______元整（大写：______元整）二、工期及进度1.工期：自合同签订之日起______天内完成。2.进度安排：（1）______年______月______日前完成土建工程；（2）______年______月______日前完成装修工程；（3）______年______月______日前完成强弱电、消防、空调等工程；（4）______年______月______日前完成工程验收。三、工程款项1.乙方在签订合同前，需向甲方支付人民币______元整（大写：______元整）作为履约保证金。2.工程款支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方支付工程款总额的______%作为预付款；（2）每完成一项工程内容，甲方支付该部分工程款总额的______%；（3）工程验收合格后，甲方支付剩余工程款总额的______%；（4）工程竣工后，甲方在收到乙方提交的竣工结算文件后______个工作日内支付尾款。3.乙方在工程实施过程中，如因自身原因导致工程延期，每延期一天，乙方应向甲方支付人民币______元整（大写：______元整）的违约金。四、工程验收1.工程验收标准：按照国家及行业相关规范执行。2.工程验收程序：（1）乙方在工程竣工后______个工作日内向甲方提交工程验收申请；（2）甲方在收到乙方提交的验收申请后______个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告。五、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按约定支付工程款的，应向乙方支付______%的违约金；（2）未按约定组织验收的，应向乙方支付______%的违约金。2.乙方违约责任：（1）未按约定工期完成的，每延期一天，应向甲方支付______%的违约金；（2）工程质量不合格的，应承担返工、修复等责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方（建设单位）和乙方（施工单位）之外的，因履行本合同而介入的任何个人、法人或其他组织。第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、材料供应商、设备供应商等。二、第三方责任限额1.第三方在履行本合同过程中，因其自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。甲方和乙方有权要求第三方按照法律法规和合同约定承担相应的责任。（1）监理单位：对工程质量、进度、安全等方面承担监理责任，责任限额为合同总额的______%。（2）设计单位：对设计质量承担责任，责任限额为合同总额的______%。（3）咨询机构：对咨询服务质量承担责任，责任限额为合同总额的______%。（4）检测机构：对检测数据真实性和准确性承担责任，责任限额为合同总额的______%。（5）材料供应商、设备供应商：对材料、设备的质量和供应承担责任，责任限额为合同总额的______%。三、第三方责权利划分1.监理单位：（1）权利：对工程质量、进度、安全等方面进行监督，对不符合合同要求的事项提出整改意见。（2）义务：严格按照国家及行业相关规范进行监理，确保工程质量、进度和安全。2.设计单位：（1）权利：按照合同约定进行设计，对设计成果负责。（2）义务：保证设计质量，按照甲方要求及时完成设计任务。3.咨询机构：（1）权利：对项目提供咨询服务，对咨询服务质量负责。（2）义务：按照合同约定提供咨询服务，确保咨询服务符合甲方要求。4.检测机构：（1）权利：对材料、设备进行检测，对检测结果负责。（2）义务：严格按照检测标准进行检测，确保检测数据的真实性和准确性。5.材料供应商、设备供应商：（1）权利：按照合同约定提供材料、设备，对材料、设备的质量负责。（2）义务：保证材料、设备的质量，按照甲方要求及时供应。四、第三方介入程序2.第三方介入前，甲方和乙方应就第三方的责任、权利、义务等事项达成一致意见，并在合同中明确约定。3.第三方介入后，甲方、乙方和第三方应按照合同约定和各自的职责分工，共同完成工程建设和管理工作。五、第三方变更1.任何一方如需更换第三方，应提前______个工作日通知对方，并书面确认。2.第三方变更后，原合同中关于第三方的约定继续有效，除非双方另有约定。六、第三方责任追究1.如第三方在履行本合同过程中存在违约行为，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。2.甲方和乙方可共同向第三方提出索赔，要求其承担相应的赔偿责任。3.如第三方拒绝承担责任，甲方和乙方可依法向人民法院提起诉讼。七、争议解决1.甲方、乙方和第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________第三方：____________________签订日期：______年______月______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单及价格表：详细要求：包括所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价，以及相关的税收和附加费用。附件说明：此附件作为合同的重要组成部分，用于明确工程项目的具体内容和费用。2.施工图纸及技术规范：详细要求：提供详细的施工图纸、设计说明、技术规范和施工标准。附件说明：此附件是施工过程中必须遵守的技术指导文件。3.施工组织设计及进度计划：详细要求：包括施工方案、组织架构、施工工艺流程、进度计划和时间表。附件说明：此附件用于指导施工过程中的组织管理和进度控制。4.合同签订前甲方提供的资料：详细要求：包括地质勘察报告、场地现状描述、法律法规要求等。附件说明：此附件作为合同签订前的背景资料，用于施工前的准备工作。5.合同履行过程中的变更记录：详细要求：记录所有合同履行过程中的变更，包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。附件说明：此附件用于追踪合同执行过程中的变化，确保合同的执行符合实际情况。6.验收报告及保修单：详细要求：包括工程验收报告、设备测试报告、保修期限和保修内容。附件说明：此附件用于证明工程已经按照合同要求完成，并明确了保修责任。7.工程款支付凭证：详细要求：包括预付款、进度款、结算款和尾款等的支付凭证。附件说明：此附件用于证明工程款的支付情况，确保双方的财务记录一致。8.合同终止或解除的相关文件：详细要求：包括合同终止或解除的原因、双方协商的条款、解除合同的正式文件等。附件说明：此附件用于记录合同终止或解除的过程和结果。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：违约行为：未按时支付工程款。责任认定：每延期支付一天，甲方应向乙方支付______%的违约金。示例说明：若甲方未能在约定的付款日期支付工程款，则每延期一天，需支付乙方工程款总额的______%作为违约金。2.乙方违约行为：违约行为：未按时完成工程。责任认定：每延期一天，乙方应向甲方支付______%的违约金。示例说明：若乙方未能按合同约定完成工程，则每延期一天，需支付甲方工程款总额的______%作为违约金。3.第三方违约行为：违约行为：第三方提供的服务或材料不符合合同要求。责任认定：第三方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。示例说明：若监理单位未能按照合同要求提供监理服务，导致工程质量不合格，监理单位应承担相应的修复费用和违约金。4.其他违约行为：违约行为：未按照合同约定进行施工，