切砖分包合同范例

切砖分包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（分包方）：____________________

乙方（总包方）：____________________

鉴于甲方具备相应的资质和施工能力，乙方具备项目总包资质，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方项目范围内进行切砖分包事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1本合同所述项目名称为：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目工期：____________________

二、分包范围

2.1甲方负责切砖分包范围内的全部施工工作，包括但不限于：切砖、运输、堆放等。

2.2甲方应按照乙方的要求，完成切砖分包工程的施工任务，确保工程质量符合国家标准和设计要求。

三、合同价款

3.1本合同价款为人民币____________________元（大写：____________________）。

3.2甲方应在合同签订之日起____________________个工作日内，将合同价款支付至乙方指定的账户。

3.3乙方在收到甲方支付的全部款项后，向甲方开具收款凭证。

四、施工进度与验收

4.1甲方应按照乙方要求，在规定的时间内完成切砖分包工程，确保工程质量。

4.2乙方应在甲方完成切砖分包工程后，组织验收。验收合格后，甲方应及时向乙方提交工程结算单。

4.3如乙方对验收结果有异议，应在收到甲方提交的工程结算单之日起____________________个工作日内提出，双方应协商解决。

五、违约责任

5.1甲方未按合同约定完成切砖分包工程，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

5.2乙方未按时支付工程款，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

5.3任何一方违反合同约定，导致合同无法履行的，应承担违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.项目施工图纸及有关技术资料；

2.甲方施工资质证书；

3.乙方项目总包资质证书；

4.银行支付凭证；

5.双方签订的补充协议（如有）。

甲方（分包方）：____________________

乙方（总包方）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（分包方）：____________________

乙方（总包方）：____________________

丙方（第三方）：____________________

鉴于甲方具备相应的资质和施工能力，乙方具备项目总包资质，丙方作为第三方参与本项目切砖分包事宜，三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方项目范围内进行切砖分包事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1本合同所述项目名称为：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目工期：____________________

二、分包范围

2.1甲方负责切砖分包范围内的全部施工工作，包括但不限于：切砖、运输、堆放等。

2.2丙方作为第三方，负责提供切砖所需的设备、材料和技术支持。

2.3乙方负责协调各方关系，确保项目顺利进行。

三、合同价款

3.1本合同价款为人民币____________________元（大写：____________________）。

3.2甲方应在合同签订之日起____________________个工作日内，将合同价款支付至乙方指定的账户。

3.3乙方在收到甲方支付的全部款项后，向甲方开具收款凭证。

四、施工进度与验收

4.1甲方应按照乙方要求，在规定的时间内完成切砖分包工程，确保工程质量。

4.2丙方应确保提供的设备、材料和技术支持满足项目需求，并在施工过程中提供必要的协助。

4.3乙方应在甲方完成切砖分包工程后，组织验收。验收合格后，甲方应及时向乙方提交工程结算单。

五、甲方的权利与义务

5.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工图纸、技术资料等相关文件。

5.2甲方有权要求丙方按照合同约定提供设备、材料和技术支持。

5.3甲方有权要求乙方和丙方在施工过程中提供必要的协助。

5.4甲方应按时支付合同价款。

5.5甲方应确保切砖分包工程的施工质量符合国家标准和设计要求。

六、乙方的权利与义务

6.1乙方有权要求甲方按照合同约定完成切砖分包工程。

6.2乙方有权要求丙方按照合同约定提供设备、材料和技术支持。

6.3乙方有权监督丙方的施工过程，确保其符合合同要求。

6.4乙方应按时支付合同价款。

七、丙方的权利与义务

7.1丙方有权要求乙方按照合同约定提供施工图纸、技术资料等相关文件。

7.2丙方有权要求甲方按照合同约定完成切砖分包工程。

7.3丙方应按照合同约定提供设备、材料和技术支持。

7.4丙方应确保提供的设备、材料和技术支持符合项目需求。

八、违约责任

8.1甲方未按合同约定完成切砖分包工程，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

8.2乙方未按时支付工程款，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

8.3丙方未按合同约定提供设备、材料和技术支持，导致项目延误或损失，丙方应承担相应的赔偿责任。

8.4任何一方违反合同约定，导致合同无法履行的，应承担违约责任。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

9.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.项目施工图纸及有关技术资料；

2.甲方施工资质证书；

3.乙方项目总包资质证书；

4.丙方设备、材料和技术支持资质证书；

5.银行支付凭证；

6.双方签订的补充协议（如有）。

第三方介入的意义和目的：

1.丙方作为第三方，可以提供专业的设备、材料和技术支持，提高施工效率和质量。

2.丙方的参与有助于平衡甲乙双方的权利义务，降低施工风险。

甲方权益主导的目的和意义：

1.甲方作为分包方，通过主导合同条款，确保自身权益得到充分保障。

2.甲方有权要求乙方和丙方按照合同约定履行义务，确保项目顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（总包方）：____________________

甲方（分包方）：____________________

丙方（第三方）：____________________

鉴于乙方具备项目总包资质，甲方具备相应的施工能力，丙方作为第三方参与本项目，三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方项目范围内进行切砖分包事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1本合同所述项目名称为：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目工期：____________________

二、分包范围

2.1甲方负责切砖分包范围内的全部施工工作，包括但不限于：切砖、运输、堆放等。

2.2丙方作为第三方，负责提供切砖所需的设备、材料和技术支持。

三、合同价款

3.1本合同价款为人民币____________________元（大写：____________________）。

3.2甲方应在合同签订之日起____________________个工作日内，将合同价款支付至乙方指定的账户。

3.3乙方在收到甲方支付的全部款项后，向甲方开具收款凭证。

四、施工进度与验收

4.1甲方应按照乙方要求，在规定的时间内完成切砖分包工程，确保工程质量。

4.2丙方应确保提供的设备、材料和技术支持满足项目需求，并在施工过程中提供必要的协助。

4.3乙方应在甲方完成切砖分包工程后，组织验收。验收合格后，甲方应及时向乙方提交工程结算单。

五、乙方的权利与义务

5.1乙方有权要求甲方按照合同约定完成切砖分包工程。

5.2乙方有权要求丙方按照合同约定提供设备、材料和技术支持。

5.3乙方有权监督丙方的施工过程，确保其符合合同要求。

5.4乙方有权对甲方的施工质量进行评估，并提出改进意见。

5.5乙方应按时支付合同价款。

5.6乙方应确保项目整体进度符合合同约定。

六、甲方的权利与义务

6.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工图纸、技术资料等相关文件。

6.2甲方有权要求丙方按照合同约定提供设备、材料和技术支持。

6.3甲方应按时完成切砖分包工程，确保工程质量。

6.4甲方应接受乙方的监督和评估，并根据乙方的意见进行必要的调整。

七、丙方的权利与义务

7.1丙方有权要求乙方按照合同约定提供施工图纸、技术资料等相关文件。

7.2丙方有权要求甲方按照合同约定完成切砖分包工程。

7.3丙方应按照合同约定提供设备、材料和技术支持。

7.4丙方应确保提供的设备、材料和技术支持符合项目需求。

七、违约责任

7.1甲方未按合同约定完成切砖分包工程，导致项目延误或损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

7.2乙方未按时支付工程款，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

7.3丙方未按合同约定提供设备、材料和技术支持，导致项目延误或损失，丙方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.项目施工图纸及有关技术资料；

2.甲