一分钟看懂施工合同范例

一分钟看懂施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.发包方拟对位于____________________的工程进行施工，需委托承包方进行施工建设；

2.承包方具备相应的施工资质，愿意按照发包方的需求进行施工建设。

为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程建设工期：____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________元（大写：____________________元整）；

2.支付方式：____________________；

3.付款进度：____________________。

三、施工内容

1.乙方应按照发包方的要求，在规定的时间内完成施工任务；

2.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和施工图纸进行施工；

3.乙方应确保施工质量，不得出现安全事故。

四、施工进度及验收

1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务；

2.乙方应按照发包方的要求，定期向发包方报送施工进度报告；

3.工程验收：____________________。

五、工程变更及索赔

1.工程变更：____________________；

2.索赔：____________________。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担违约责任；

2.乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应的法律责任；

3.双方违约责任的承担方式：____________________。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸；

2.乙方施工资质证书；

3.其他相关文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.发包方拟对位于____________________的工程进行施工，需委托承包方进行施工建设；

2.承包方具备相应的施工资质，愿意按照发包方的要求进行施工建设；

3.丙方愿意作为监理方，对施工过程进行监督和管理。

为明确甲乙丙三方在工程中的权利义务，确保工程质量和进度，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程建设工期：____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________元（大写：____________________元整）；

2.支付方式：____________________；

3.付款进度：____________________。

三、乙方责任与义务

1.乙方应按照发包方的要求，在规定的时间内完成施工任务；

2.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和施工图纸进行施工；

3.乙方应确保施工质量，不得出现安全事故；

4.乙方应接受丙方的监理，并配合丙方进行工程监理工作。

四、监理方责任与义务

1.丙方应对施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全生产；

2.丙方应定期向发包方提交监理报告，报告内容包括但不限于施工进度、质量状况、安全隐患等；

3.丙方应对乙方在施工过程中的违法行为进行制止和纠正。

五、甲方权利与利益

1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并对施工过程进行监督；

2.甲方有权要求丙方按照合同约定进行监理，并对监理工作进行监督；

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改；

4.甲方有权要求丙方对监理过程中出现的问题进行整改；

5.甲方有权对施工过程中出现的安全事故进行追责。

六、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

2.乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应的法律责任；

3.乙方不得擅自变更施工方案，如需变更，应经甲方同意；

4.乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效；

2.合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸；

2.乙方施工资质证书；

3.丙方监理资质证书；

4.其他相关文件。

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在确保施工质量和进度，降低施工风险，维护甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程项目的主体，通过合同明确各方责任，确保工程顺利进行，实现项目投资回报最大化。甲方权益主导有利于维护甲方在工程中的核心地位，保障甲方利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“开发商”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“设计方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.业主拟开发位于____________________的住宅项目，需委托开发商进行项目开发；

2.开发商具备房地产开发资质，愿意按照业主的要求进行项目开发；

3.丙方具备建筑设计资质，愿意承担项目的设计工作。

为明确甲乙丙三方在项目开发中的权利义务，确保项目质量和进度，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目建设工期：____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________元（大写：____________________元整）；

2.支付方式：____________________；

3.付款进度：____________________。

三、开发商责任与义务

1.开发商应按照业主的要求，在规定的时间内完成项目开发；

2.开发商应按照国家有关法律法规、行业标准和设计图纸进行开发；

3.开发商应确保项目质量，不得出现安全事故；

4.开发商应接受丙方的设计监督，并配合丙方进行设计变更工作。

四、设计方责任与义务

1.丙方应对项目设计进行全程监督，确保设计质量符合规范要求；

2.丙方应定期向业主提交设计报告，报告内容包括但不限于设计进度、设计变更、设计优化等；

3.丙方应对开发商在开发过程中提出的设计变更要求进行评估和反馈。

五、业主权利与利益

1.业主有权要求开发商按照合同约定进行项目开发，并对开发过程进行监督；

2.业主有权要求丙方按照合同约定进行设计，并对设计工作进行监督；

3.业主有权要求开发商对开发过程中出现的问题进行整改；

4.业主有权要求丙方对设计过程中出现的问题进行整改；

5.业主有权对开发过程中出现的安全事故进行追责。

六、开发商权利与利益

1.开发商有权要求业主按照合同约定支付工程款项；

2.开发商有权要求丙方在设计过程中提供必要的技术支持；

3.开发商有权要求业主对项目开发过程中出现的设计变更进行审批；

4.开发商有权要求业主对项目开发过程中出现的问题进行协调解决。

七、甲方违约及限制条款

1.业主未按合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

2.业主不得擅自变更项目开发计划，如需变更，应经开发商同意；

3.业主不得将项目开发权利转让给不具备相应资质的单位或个人。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效；

2.合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计图纸；

2.开发商房地产开发资质证书；

3.设计方建筑设计资质证书；

4.其他相关文件。

乙方