学校维修施工合同

第第页合同编号:________学校维修施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的本合同主体为甲方：XX学校（以下简称“甲方”），乙方：XX维修施工公司（以下简称“乙方”）。本合同旨在明确双方在甲方学校维修施工项目中的权利、义务和责任。甲方作为项目委托方，负责维修施工所需的场地、资料及协助乙方办理相关手续；乙方作为维修施工单位，负责按照甲方要求完成学校维修施工项目，确保工程质量和安全。本合同目的为：乙方根据甲方的委托，对甲方学校内的教学楼、宿舍楼、食堂等建筑物及设施进行维修施工，以恢复和提高其使用功能，确保教育教学活动的正常进行。双方通过本合同明确项目实施的具体内容、质量标准、工程进度、费用支付等事项，共同维护双方合法权益。二、价格、支付方式1.合同总价：经双方协商确定，本学校维修施工项目的合同总价为人民币XX元整（大写：XXXXXX元整），该价格包括但不限于人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、税金、规费等与本项目相关的所有费用。2.支付方式：a)预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XXXXXX元整）。乙方收到预付款后开始组织施工。b)进度款：乙方根据工程实际进度，分阶段向甲方申请支付进度款。甲方应在收到乙方提交的进度款申请后15个工作日内，审核并支付相应款项，累计支付金额不超过合同总价的70%。c)竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告。甲方应在收到报告后30个工作日内完成审核，并向乙方支付至合同总价的95%，即人民币XX元整（大写：XXXXXX元整）。d)质保金：合同总价的5%，即人民币XX元整（大写：XXXXXX元整），作为质量保证金。质保期满且无质量问题，甲方无息退还给乙方。3.上述款项支付方式均为银行转账，甲方将款项支付至乙方指定的银行账户。4.乙方应按照国家税收政策规定，依法开具正规发票给甲方。若因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的法律责任。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证：a)乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保维修工程质量。b)乙方的材料、设备等必须符合国家质量标准和环保要求，并产品合格证明。c)工程竣工后，乙方应完整的技术资料、施工记录和验收报告。d)乙方对维修工程XX个月的质量保证期，自工程竣工验收合格之日起计算。质量保证期内，如发生非人为因素导致的工程质量问题，乙方应无偿进行修复。2.服务：a)乙方应配备足够的技术人员、施工人员，确保工程进度和质量。b)乙方应在工程现场设立项目管理机构，负责协调、管理施工现场。c)乙方应配合甲方完成相关验收工作，及时解决施工过程中的问题。3.履行：a)双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。b)乙方应按合同约定的工期完成施工任务，如遇特殊情况需延长工期的，应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意。c)甲方应按时支付合同款项，如逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。4.变更：a)在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议。b)合同变更不得违反国家法律法规，且应有利于工程顺利进行。c)变更协议经双方签字盖章后生效，作为原合同的有效补充。变更协议签订后，双方应按照变更后的内容继续履行合同。四、保密条款、争议解决1.保密条款：a)双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息（以下简称“保密信息”），应予以严格保密。b)保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后五年止。c)双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。d)双方因法律规定、司法机关要求等原因需披露保密信息时，应提前通知对方，并尽力采取措施减轻可能造成的影响。2.争议解决：a)双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。b)若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。c)在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。d)争议解决过程中产生的费用，按照法院判决或双方协商结果承担。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。双方应遵守国家法律法规，诚实信用，共同维护双方的合法权益。五、其他条款、合同签署1.其他条款：a)本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。b)本合同及其补充协议、附件等构成双方完整的合同内容，具有同等法律效力。c)双方应按照合同约定履行各自义务，如一方未能履行或违反合同约定，应承担相应的违约责任。d)本合同约定的通知、报告等事项，应以书面形式进行，并采取挂号邮寄、快递、电子邮件等方式送达对方指定地址。e)本合同任何条款的修改、补充，均须双方书面同意，并签订补充协议。f)双方在合同履行过程中发生的文件、资料等，应作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。2.合同签署：a)本合