2025年度建筑工程劳务分包与施工监理合同

2025年度建筑工程劳务分包与施工监理合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于：2.乙方具备从事建筑工程劳务分包与施工监理的资质和能力，愿意为甲方提供该项目相关劳务分包与施工监理服务。3.甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就该项目劳务分包与施工监理事宜达成如下协议：第一条合同范围及内容1.1乙方负责该项目范围内的劳务分包工作，包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计、施工进度计划、施工质量管理、施工安全管理和施工监理等。1.2乙方应按照甲方要求，按照国家有关法律法规、工程建设标准及合同约定，对施工过程进行全过程监理，确保工程质量、进度、安全、环保等符合要求。1.3乙方应协助甲方进行施工招标，参与施工合同签订及施工合同管理。第二条合同期限2.1本合同自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______个月。第三条合同价款及支付方式3.1本合同总价为人民币_______元整（大写：_______元整）。3.2甲方应于合同签订后_______个工作日内支付乙方合同价款的_______%，即人民币_______元整（大写：_______元整）。3.3乙方完成合同约定的各项任务后，甲方应于收到乙方提交的工程结算报告及验收合格证明后_______个工作日内支付乙方剩余合同价款的_______%，即人民币_______元整（大写：_______元整）。3.4甲方应按照合同约定的时间节点支付乙方款项，逾期支付应向乙方支付_______%的违约金。第四条质量要求4.1乙方应严格按照国家有关法律法规、工程建设标准及合同约定，确保工程质量达到设计要求及国家标准。4.2乙方在施工过程中，应严格按照施工图纸、施工组织设计及施工规范进行施工，确保工程质量。4.3乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量。第五条进度要求5.1乙方应根据合同约定的时间节点，制定合理的施工进度计划，确保工程按期完工。5.2乙方应按照施工进度计划，合理安排施工资源，确保工程进度。5.3如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第六条安全要求6.1乙方应严格按照国家有关法律法规、工程建设标准及合同约定，确保施工安全。6.2乙方应建立健全安全生产责任制，对施工过程中出现的安全隐患及时整改，确保施工安全。6.3如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第七条环保要求7.1乙方应严格按照国家有关法律法规、工程建设标准及合同约定，确保施工环保。7.2乙方应建立健全环境保护责任制，对施工过程中产生的环境污染及时处理，确保施工环保。7.3如因乙方原因导致环境污染，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第八条保密条款8.1甲乙双方对本合同内容及其执行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务。8.2未经对方同意，任何一方不得泄露本合同内容及其执行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息。第九条违约责任9.1如一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。11.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：____________________乙方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：____________________签订日期：________________________签订地点：________________________附件：1.项目概况2.施工图纸3.施工组织设计4.施工进度计划5.施工质量管理计划6.施工安全管理计划7.施工环保计划8.争议解决方式9.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、检测机构等。二、第三方介入的范畴（1）监理服务：第三方监理单位对施工过程进行监督，确保工程质量、进度、安全、环保等符合要求。（2）设计变更：第三方设计单位对施工过程中出现的设计变更进行审核和确认。（3）材料与设备供应：第三方材料供应商和设备供应商提供符合质量要求的材料和设备。（4）咨询与检测：第三方咨询机构提供技术咨询服务，第三方检测机构对工程质量进行检测。三、第三方责任限额3.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过其收取的费用总额。3.2第三方责任限额的确定方式如下：（1）监理单位：根据监理合同约定的监理费用确定。（2）设计单位：根据设计合同约定的设计费用确定。（3）材料与设备供应商：根据采购合同约定的材料或设备采购费用确定。（4）咨询与检测机构：根据咨询或检测合同约定的服务费用确定。四、第三方责权利划分4.1第三方责任：（1）监理单位：对施工过程中的质量问题、进度问题、安全问题等负有监督责任。（2）设计单位：对设计变更负有审核和确认责任。（3）材料与设备供应商：对提供的材料或设备的质量负有保证责任。（4）咨询与检测机构：对提供的技术咨询服务或检测结果负有准确性责任。4.2第三方权利：（1）监理单位：有权要求施工方按照合同约定进行施工，有权对施工过程中的质量问题、进度问题、安全问题等进行监督。（2）设计单位：有权对施工过程中的设计变更提出意见，有权要求施工方进行设计变更。（3）材料与设备供应商：有权要求施工方按照合同约定使用材料或设备。（4）咨询与检测机构：有权要求施工方提供相关资料和样品，有权对施工方进行技术咨询服务或检测结果。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：（1）第三方应按照合同约定履行职责，对甲方负责。（2）甲方有权对第三方的工作进行监督，有权要求第三方提供相关资料和报告。5.2第三方与乙方的关系：（1）第三方应按照合同约定与乙方合作，为乙方提供必要的支持和服务。（2）乙方有权对第三方的工作进行监督，有权要求第三方按照合同约定履行职责。5.3第三方与其他各方的关系：（2）各方应尊重第三方的独立性，不得干涉第三方的工作。六、第三方介入的程序6.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的具体事宜达成一致，并签订相应的合作协议。6.2第三方介入后，甲乙双方应按照合作协议的规定，共同监督第三方的工作。6.3第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。七、其他7.1本附加条款作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。7.2本附加条款的修改、补充或解除，须经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。7.3本附加条款自双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目概况说明书详细描述项目背景、目的、规模、地点等信息。要求：提供正式文件，包含项目可行性研究报告、立项批准文件等。2.施工图纸及设计文件包含项目所有施工图纸、设计说明、规范要求等。要求：提供完整的施工图纸集，确保图纸准确、完整、规范。3.施工组织设计包含施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。要求：提供详细的施工组织设计文件，确保施工组织合理、高效。4.施工进度计划包含分阶段施工进度表、关键线路、里程碑节点等。要求：提供详细的施工进度计划，确保施工进度可控。5.施工质量管理计划包含质量目标、质量控制措施、质量检验标准等。要求：提供详细的施工质量管理计划，确保施工质量达到预期目标。6.施工安全管理计划包含安全目标、安全措施、安全检验标准等。要求：提供详细的施工安全管理计划，确保施工安全。7.施工环保计划包含环保目标、环保措施、环保检验标准等。要求：提供详细的施工环保计划，确保施工过程中环保达标。8.材料及设备清单包含材料名称、规格、型号、数量、产地等信息。要求：提供详细的材料及设备清单，确保材料及设备质量合格。9.施工合同及附件包含施工合同文本、合同附件、补充协议等。要求：提供完整的施工合同文件，确保合同内容完整、有效。10.施工过程记录包含施工日志、现场照片、检测报告等。要求：提供详细的施工过程记录，确保施工过程可追溯。11.争议解决文件包含争议调解协议、诉讼判决书等。要求：提供争议解决相关文件，确保争议得到妥善解决。12.甲方满意度调查报告包含甲方对施工过程、质量、安全等方面的满意度评价。要求：提供正式的满意度调查报告，确保甲方对施工过程的满意。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定支付款项。责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付逾期付款的违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定完成施工任务。责任认定：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定履行职责。责任认定：第三方应承担违约责任，向甲方或乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。4.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约