2025年度建筑工程施工合同纠纷预防合同范本

2025年度建筑工程施工合同纠纷预防合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：名称：________________法定代表人：________________住所地：________________联系电话：________________乙方（业主方）：名称：________________法定代表人：________________住所地：________________联系电话：________________鉴于甲方愿意为乙方提供建筑工程施工服务，乙方愿意接受甲方的施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程规模：________________4.工程类别：________________5.工程合同造价：人民币_______元整（大写：________________）二、施工工期1.施工期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。2.甲方应在施工期限前_______日内向乙方提供施工图纸及相关资料。三、施工质量1.甲方应按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。2.乙方应按照合同约定对施工质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程有权要求甲方整改。四、施工安全1.甲方应严格按照国家有关建筑工程安全法规和标准进行施工，确保施工安全。2.乙方应加强对施工现场的监督检查，对存在安全隐患的工程有权要求甲方整改。五、施工进度1.甲方应按照合同约定的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。2.乙方应按照合同约定对施工进度进行监督检查，对不符合进度要求的工程有权要求甲方整改。六、工程款支付1.甲方在施工过程中，按照合同约定的进度和工程量，向乙方提交工程款支付申请。2.乙方应在收到甲方提交的工程款支付申请后_______日内支付工程款。七、合同解除与违约责任1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或履行不符合合同约定的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。2.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（施工方）签字（盖章）：乙方（业主方）签字（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、评估方、仲裁机构等，具体指代应根据第三方在合同中的角色和职责进行确定。二、第三方介入目的1.第三方的介入旨在提高施工质量、保障施工安全、规范施工进度、协助解决合同执行过程中出现的争议，确保工程顺利进行。三、第三方介入方式a.监理：对施工过程进行监督检查，确保施工质量、安全、进度符合合同约定；b.咨询：提供专业意见和解决方案，协助解决施工过程中的问题；c.检测：对施工材料、工程质量进行检测，确保符合国家标准；d.评估：对施工项目进行评估，包括但不限于进度、质量、安全等方面；e.仲裁：在合同执行过程中发生争议时，进行仲裁调解。四、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失造成的损失，由其自行承担；非因故意或重大过失造成的损失，由其承担相应责任。a.第三方为中介方的，责任限额不超过合同总价的1%；b.第三方为监理方、咨询方、检测方、评估方的，责任限额不超过合同总价的0.5%；c.第三方为仲裁机构的，责任限额按照仲裁机构相关规定执行。五、第三方与甲乙双方的关系1.第三方与甲乙双方均为独立主体，第三方在履行职责过程中，不得损害甲乙双方的合法权益。六、第三方变更1.若需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方及第三方。2.第三方更换后，原有第三方与甲乙双方的权利义务由更换后的第三方继续履行。七、第三方介入费用a.中介费用：由乙方承担；b.监理、咨询、检测、评估费用：由甲乙双方按照合同约定分担；c.仲裁费用：按照仲裁机构规定执行。八、第三方介入争议解决1.第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本部分为合同附加条款，与合同具有同等法律效力。十、合同执行过程中第三方介入的特殊情况1.因不可抗力等原因，导致第三方无法履行职责时，甲乙双方应协商解决，并通知对方及第三方。2.因第三方原因导致合同无法履行或履行不符合合同约定，甲乙双方有权解除合同，并要求第三方承担违约责任。本部分为2025年度建筑工程施工合同纠纷预防合同范本的附加条款，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件详细要求：提供完整、准确、详细的施工图纸及设计文件，包括但不限于建筑、结构、电气、给排水、暖通等设计图纸。说明：施工图纸及设计文件是施工的依据，必须符合国家相关标准和规范。2.施工合同详细要求：合同内容应包括工程概况、施工工期、施工质量、施工安全、施工进度、工程款支付、违约责任、争议解决等条款。说明：施工合同是甲乙双方的权利义务关系的法律依据。3.施工进度计划详细要求：详细列出各分部分项工程的施工时间表，包括开工时间、完工时间、关键节点等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要依据。4.施工质量标准及检验报告详细要求：列出工程质量标准，并定期提供质量检验报告。说明：施工质量标准及检验报告是保证工程质量的重要手段。5.施工安全措施及安全记录详细要求：制定详细的施工安全措施，并记录安全培训、安全检查等情况。说明：施工安全措施及安全记录是保障施工安全的重要保障。6.工程变更记录详细要求：记录工程变更的内容、原因、时间、影响及处理措施。说明：工程变更记录是合同履行过程中可能发生的变更情况的记录。7.工程款支付申请及支付凭证详细要求：提交工程款支付申请，并附上相关支付凭证。说明：工程款支付申请及支付凭证是工程款支付的重要依据。8.争议解决协议详细要求：在发生争议时，双方应签订争议解决协议，明确争议解决的方式和期限。说明：争议解决协议是解决争议的重要文件。9.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的职责、权利、义务及费用等。说明：第三方介入协议是第三方介入工程的重要文件。10.合同补充协议详细要求：在合同履行过程中，如需对合同内容进行补充或修改，应签订补充协议。说明：合同补充协议是对合同内容的补充和完善。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约行为：未按合同约定时间提供施工图纸及设计文件；施工质量不符合合同约定；施工进度滞后；工程款支付逾期；其他违反合同约定的行为。b.乙方违约行为：未按合同约定支付工程款；阻碍甲方正常施工；其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：a.甲方违约责任：逾期提供施工图纸及设计文件，每延迟一天，甲方应支付乙方_______元违约金；施工质量不符合合同约定，甲方应承担修复费用，并支付乙方_______元违约金；施工进度滞后，甲方应支付乙方_______元违约金；工程款支付逾期，每逾期一天，甲方应支付乙方_______元违约金。b.乙方违约责任：逾期支付工程款，每逾期一天，