2025年度刮腻子及防霉处理专业合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度刮腻子及防霉处理专业合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______鉴于甲方需要进行刮腻子及防霉处理工程，乙方同意委托甲方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程面积：_______平方米4.工程内容：刮腻子、防霉处理5.工程工期：_______天二、工程量及质量要求1.工程量：根据现场实际情况，由甲方负责测量并确认。2.质量要求：（1）刮腻子：墙面平整度误差不超过2毫米，无裂缝、无空鼓、无掉粉现象。（2）防霉处理：采用环保型防霉剂，防止墙面出现霉变现象。三、工程款项1.工程总价：_______元。2.付款方式：（1）开工前，乙方支付工程总价_______%作为预付款。（2）工程进度达到_______%时，乙方支付工程总价_______%。（3）工程竣工验收合格后，乙方支付工程总价_______%。（4）余款_______%在工程保修期满后支付。四、工程进度及验收1.甲方应按合同约定的时间完成施工，如因甲方原因导致工期延误，每延误一天，甲方应向乙方支付_______元违约金。2.工程验收标准：（1）墙面平整度误差不超过2毫米，无裂缝、无空鼓、无掉粉现象。（2）防霉处理均匀，无霉变现象。3.工程验收：乙方应在甲方通知验收之日起_______日内进行验收。五、保修期限及责任1.保修期限：自竣工验收合格之日起_______年。2.保修责任：（1）在保修期内，因甲方施工质量问题导致乙方损失，甲方应承担赔偿责任。（2）因不可抗力原因导致工程损坏，双方协商解决。六、违约责任1.甲方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，甲方应向乙方支付_______元违约金。2.乙方未按合同约定支付工程款项，每延误一天，乙方应向甲方支付_______元违约金。3.双方如违反合同约定，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工方）：________________乙方（业主方）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”指介入本合同履行过程中的中介机构、监理单位、检测机构、咨询机构等非合同主体，其介入旨在确保合同履行质量、监督工程进度、提供专业意见等。二、第三方介入的合法性1.第三方的介入必须符合国家相关法律法规及行业规范。2.第三方的介入需经甲乙双方书面同意。三、第三方职责1.中介机构：负责协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同、协调解决合同履行过程中的问题。2.监理单位：负责监督工程质量、工程进度，确保工程按合同约定进行。3.检测机构：负责对工程材料、施工过程、工程质量进行检测，确保工程质量符合国家标准。4.咨询机构：负责提供技术、管理等方面的咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。四、第三方权利1.第三方有权根据合同约定和职责要求，对工程进行监督、检测、咨询等。2.第三方有权要求甲乙双方提供相关资料、数据和信息。3.第三方有权对甲乙双方的违约行为提出处理意见。五、第三方义务1.第三方应严格按照合同约定和职责要求，公正、客观、及时地履行职责。2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。六、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，由第三方自行承担。2.第三方在履行职责过程中，因甲乙双方的违约行为导致的损失，由甲乙双方根据合同约定承担相应责任。3.第三方责任限额为_______元。七、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系。2.第三方与甲方、乙方之间在合同履行过程中的权利、义务、责任划分如下：（1）第三方对工程质量、工程进度、工程款项等事项的监督、检测、咨询等职责，不影响甲乙双方的合同权利、义务。（2）第三方在履行职责过程中，对甲乙双方的违约行为提出处理意见，不构成对甲乙双方违约行为的认定。（3）第三方在履行职责过程中，因甲乙双方的违约行为导致的损失，由甲乙双方根据合同约定承担相应责任。八、第三方介入的变更与解除1.第三方介入的变更：经甲乙双方书面同意，可以变更第三方的职责、权利、义务等。（1）第三方因自身原因无法履行职责。（2）甲乙双方协商一致。（3）经法院判决。九、争议解决1.第三方与甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工方）：________________乙方（业主方）：________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。2.工程图纸：包括施工图纸、设计图纸、变更图纸等。3.工程预算书：详细列出工程项目的预算金额、材料价格、人工费用等。4.工程进度计划：包括施工阶段、施工时间、关键节点等。5.材料合格证明：包括材料供应商的资质证明、产品合格证书等。6.施工方案：包括施工工艺、施工方法、安全措施等。7.施工日志：记录施工过程中的重要事项、问题及解决方案。8.工程验收报告：包括验收时间、验收人员、验收结果等。9.付款凭证：包括预付款、进度款、竣工款等支付凭证。10.违约金支付凭证：记录违约金的支付情况。11.保修期内维修记录：记录保修期内发生的维修情况。12.第三方介入协议：包括第三方介入的职责、权利、义务等。13.争议解决协议：包括争议解决的方式、程序等。说明要求：所有附件均需为原件或经双方认可的复印件。附件内容应与合同内容一致，不得有误导性信息。附件应由双方签字或盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按合同约定的时间完成工程。工程质量不符合合同约定。未按合同约定支付工程款项。（2）乙方违约：未按合同约定支付工程款项。未按合同约定的时间进行工程验收。因乙方原因导致工程进度延误。2.责任认定标准：（1）甲方违约：未按合同约定时间完成工程：每延误一天，甲方应向乙方支付_______元违约金。工程质量不符合合同约定：甲方应承担修复费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。未按合同约定支付工程款项：每延误一天，甲方应向乙方支付_______元违约金。（2）乙方违约：未按合同约定支付工程款项：每延误一天，乙方应向甲方支付_______元违约金。未按合同约定的时间进行工程验收：乙方应承担因延误验收造成的损失。因乙方原因导致工程进度延误：乙方应承担因此造成的损失。示例说明