2025年度洁净室施工合同解除与终止条款合同

2025年度洁净室施工合同解除与终止条款合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度洁净室施工合同解除与终止条款合同住所地：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________第一条合同解除一、甲方解除合同（1）乙方未按照主合同约定的时间、质量、数量完成施工任务；（2）乙方违反主合同约定的保密义务，泄露甲方商业秘密；（3）乙方违反主合同约定的支付义务，拖欠甲方工程款；（4）乙方存在其他严重违约行为，经甲方书面通知后，乙方在合理期限内仍未予以改正。（1）甲方有权要求乙方立即停止施工；（2）甲方有权要求乙方返还已支付的工程款；（3）甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。二、乙方解除合同（1）甲方未按照主合同约定的时间、质量、数量支付工程款；（2）甲方违反主合同约定的保密义务，泄露乙方商业秘密；（3）甲方存在其他严重违约行为，经乙方书面通知后，甲方在合理期限内仍未予以改正。（1）乙方有权要求甲方支付已完成的工程款；（2）乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第二条合同终止一、合同终止条件1.主合同约定的工程完成并经验收合格；2.双方达成书面协议终止主合同；3.任何一方依法被宣告破产、解散或者被吊销营业执照；4.发生不可抗力事件，导致主合同无法继续履行；5.法律、法规规定的其他合同终止情形。二、合同终止后的处理（1）甲方应支付乙方已完成的工程款；（2）乙方应返还甲方提供的材料、设备等；（3）双方应妥善处理合同终止后的债权债务。2.双方应在合同终止后__个工作日内，共同签署合同终止确认书。第三条违约责任一、甲方违约责任1.甲方未按照主合同约定支付工程款的，应当向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之__支付，直至实际支付日止。2.甲方未按照主合同约定完成工程验收的，应当承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。二、乙方违约责任1.乙方未按照主合同约定完成施工任务的，应当承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.乙方违反主合同约定的保密义务，泄露甲方商业秘密的，应当承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。三、违约责任的承担方式1.违约责任的具体数额由双方协商确定，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.双方应按照主合同约定的争议解决方式解决合同争议。第四条争议解决一、双方在履行主合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。二、协商不成的，任何一方均可向主合同签订地的人民法院提起诉讼。第五条其他一、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。二、本合同一式__份，甲乙双方各执__份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的，为履行本合同或解决合同争议而介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、仲裁机构、调解机构、法律顾问、财务顾问、技术顾问、材料供应商、设备供应商等。二、第三方介入的目的1.监理方：确保施工过程符合合同约定和行业标准，监督工程质量，协调施工进度。2.检测机构：对施工材料、施工过程和工程质量进行检测，确保符合相关标准和要求。3.仲裁机构：在双方协商不成的情况下，提供仲裁服务，解决合同争议。4.调解机构：协助双方进行调解，达成和解协议。5.法律顾问：提供法律意见，协助处理合同纠纷。6.财务顾问：提供财务咨询，协助解决合同中的财务问题。7.技术顾问：提供技术支持，协助解决施工过程中的技术难题。8.材料供应商、设备供应商：提供符合合同要求的材料和设备。三、第三方责任限额1.第三方的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：（1）对甲方和乙方的直接经济损失；（2）因第三方原因导致的工期延误；（3）因第三方原因导致的工程质量问题。（1）第三方的资质和能力；（2）第三方提供的服务内容；（3）第三方介入的具体情况。3.第三方责任限额的调整需经甲方和乙方书面同意。四、第三方责权利1.第三方的权利：（1）根据本合同约定，独立开展工作；（2）获得甲方和乙方提供的相关资料和信息；（3）要求甲方和乙方支付相应的费用。2.第三方的义务：（1）按照本合同约定，履行相应职责；（2）保守甲方和乙方的商业秘密；（3）对自身工作结果负责。3.第三方的责任：（1）因自身原因导致的工作失误，造成甲方和乙方的损失，应承担相应的赔偿责任；（2）因自身原因导致的工作延误，应承担相应的违约责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方的责任划分：（1）第三方因自身原因导致的损失，由第三方自行承担；（2）第三方因履行职责不当导致的损失，由第三方承担相应责任；（3）第三方因不可抗力导致的损失，经甲方和乙方协商一致，由各方按比例分担。2.第三方与监理方、检测机构等的关系：（1）第三方与监理方、检测机构等应相互配合，共同完成合同约定的任务；（2）第三方与监理方、检测机构等在各自职责范围内，相互独立，不承担对方责任。3.第三方与仲裁机构、调解机构的关系：（1）第三方在仲裁机构、调解机构介入时，应积极配合，提供相关资料和信息；（2）第三方对仲裁机构、调解机构作出的裁决或调解协议应予以遵守。六、第三方介入的程序1.甲方和乙方协商一致，确定第三方介入的时间和方式；2.甲方和乙方与第三方签订合作协议，明确各自的权利、义务和责任；3.第三方按照合作协议，履行相应职责；4.甲方和乙方对第三方的工作进行监督和评价。七、本合同中第三方介入的条款，为补充条款，不影响本合同其他条款的效力。八、本合同中第三方介入的条款，如与法律法规相冲突，以法律法规为准。九、本合同中第三方介入的条款，如需修改或补充，经甲方和乙方协商一致，可另行签订补充协议。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《2025年度洁净室施工合同》正本及副本。2.《施工图纸及技术规范》。3.《施工进度计划》。4.《工程量清单》。5.《材料设备清单》。6.《工程质量验收标准》。7.《安全生产管理制度》。8.《环境保护措施》。10.《第三方合作协议》。11.《工程验收报告》。12.《工程结算报告》。13.《违约金支付凭证》。14.《赔偿损失计算依据》。15.《争议解决协议》。附件详细要求和说明：1.《施工图纸及技术规范》：提供详细的施工图纸和技术规范，确保施工质量和安全。2.《施工进度计划》：明确施工进度安排，确保工程按时完成。3.《工程量清单》：详细列出工程量，作为工程结算的依据。4.《材料设备清单》：列出所需材料设备名称、规格、数量等信息，确保施工所需。5.《工程质量验收标准》：明确工程质量验收标准，确保工程质量。6.《安全生产管理制度》：制定安全生产管理制度，确保施工安全。7.《环境保护措施》：采取有效措施，减少施工对环境的影响。9.《第三方合作协议》：明确第三方介入的职责、权利和义务。10.《工程验收报告》：工程完工后，由第三方出具工程验收报告。11.《工程结算报告》：工程完工后，由第三方出具工程结算报告。12.《违约金支付凭证》：违约方支付违约金的凭证。13.《赔偿损失计算依据》：赔偿损失的计算依据和计算方法。14.《争议解决协议》：双方就争议解决达成的一致意见。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按时完成施工任务；（2）乙方施工质量不符合合同约定；（3）乙方未按约定支付工程款；（4）甲方未按时验收工程；（5）甲方未按约定支付工程款；（6）第三方未按约定履行职责；（7）发生不可抗力事件，导致合同无法履行。2.责任认定标准：（1）乙方未按时完成施工任务，每延误一天，应支付甲方违约金__元；（2）乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担修复费用，并支付甲方违约金__元；（3）乙方未按约定支付工程款，每逾期一天，应支付甲方违约金__元；（4）甲方未按时验收工程，每延误一天，应支付乙方违约金__元；（5）甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，应支付乙方违约金__元；（6）第三方未按约定履行职责，应承担相应责任；（7）发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方应协商解决。简要示例说明：1.乙方未按时完成施工任务，延误工期10天，应支付甲