2025年度智能化建设工程违约索赔及管理程序标准合同

2025年度智能化建设工程违约索赔及管理程序标准合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度智能化建设工程违约索赔及管理程序标准合同甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程投资：人民币____________________元整（大写：____________________元整）1.5工程合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。第二条违约责任2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成工程，如因乙方原因导致工程延期，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币____________________元。2.2工程质量不符合合同约定的，乙方应负责返工、修复，并承担由此产生的费用。2.3如乙方未按合同约定进行工程变更，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.4乙方在工程过程中，如出现重大安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第三条索赔程序3.1甲方发现乙方违约行为，应及时向乙方发出书面通知，乙方应在接到通知后____日内予以书面回复。3.2乙方承认违约后，应在____日内支付违约金。3.3若乙方对违约金数额有异议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第四条管理程序4.1工程实施过程中，甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。4.2乙方应定期向甲方报告工程进展情况，包括但不限于工程进度、质量、安全等。4.3甲方有权要求乙方对工程进行整改，乙方应在接到整改通知后____日内完成整改。4.4乙方应按照国家有关法律法规和行业规范进行工程建设和施工。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2诉讼费用由败诉方承担。第六条其他6.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。6.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。第七条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第八条第三方定义8.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，在合同履行过程中，为提供专业服务、技术支持、资金支持或其他相关服务的任何自然人、法人或其他组织。8.2.1工程监理单位；8.2.2质量检测机构；8.2.3设计单位；8.2.4施工单位；8.2.5金融机构；8.2.6其他经甲乙双方同意的第三方。第九条第三方责任9.1第三方在履行其职责过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的约定。9.2第三方应保证其提供的服务或产品符合合同要求，如因第三方原因导致工程延期、质量不合格或其他违约行为，第三方应承担相应的违约责任。9.3第三方违约责任的具体承担方式包括但不限于：9.3.1退还预付款或部分款项；9.3.2支付违约金；9.3.3修复或更换不合格的服务或产品；9.3.4赔偿由此给甲方造成的损失。第十条第三方责任限额10.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：10.1.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方损失的，其赔偿总额不得超过合同总价款的____%。10.1.2第三方因提供的服务或产品不符合合同要求，导致工程延期或质量不合格的，其赔偿总额不得超过合同总价款的____%。10.2上述责任限额不包括因第三方故意或重大过失导致的损失。第十一条第三方权利11.1.1要求甲方按照合同约定支付相关费用；11.1.2要求乙方按照合同约定提供必要的协助和支持；11.1.3要求甲方和乙方遵守合同约定，不得损害其合法权益。第十二条第三方与其他各方的划分12.1第三方与其他各方的责任划分如下：12.1.1第三方与甲方之间的责任划分，按照本合同第九条和第十条的规定执行；12.1.2第三方与乙方之间的责任划分，按照乙方与第三方签订的合同约定执行；12.1.3第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条第三方介入的流程13.1第三方介入的流程如下：13.1.1甲方或乙方认为需要第三方介入，应向对方发出书面通知，说明介入的原因和目的；13.1.2双方应就第三方介入的事宜进行协商，达成一致意见后，由甲方或乙方邀请第三方介入；13.1.3第三方介入后，应按照本合同约定履行其职责，并接受甲方和乙方的监督。第十四条第三方变更14.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并由变更后的第三方与甲方签订补充协议，明确变更后的权利义务。第十五条第三方退出15.1第三方在合同履行过程中，如因故退出，应提前____日通知甲乙双方，并按照合同约定妥善处理相关事宜。第十六条保密条款16.1第三方应遵守本合同的保密条款，未经甲乙双方同意，不得泄露合同内容或涉及工程的技术、商业秘密。第十七条本合同未尽事宜17.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程合同书：详细记载工程的基本信息、甲乙双方的权利义务、工程进度计划、质量标准、付款方式等。2.工程图纸及技术文件：包括设计图纸、施工图纸、技术规范、工程量清单等。3.工程进度报告：包括工程进度计划、实际进度、存在的问题及解决方案等。4.工程验收报告：包括工程验收时间、验收结果、验收意见等。5.工程变更单：记载工程变更的原因、内容、影响及处理措施等。6.工程结算书：包括工程量清单、合同价款、变更价款、结算金额等。7.付款凭证：包括预付款、进度款、竣工结算款等付款凭证。8.质量检测报告：包括材料、设备、施工过程的质量检测报告。9.安全生产记录：包括安全生产责任制、安全生产措施、安全事故记录等。10.第三方介入协议：包括第三方介入的原因、职责、权利义务等。11.保密协议：约定甲乙双方及第三方对工程信息、技术秘密等的保密义务。12.争议解决协议：约定争议解决的方式、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.延期交工：乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币____元。示例：合同约定工期为120天，实际工期为150天，则乙方应支付违约金（150120）____元。2.工程质量不合格：乙方提供的工程或材料不符合合同约定的质量标准，乙方应负责返工、修复，并承担由此产生的费用。示例：合同约定混凝土强度等级为C30，实际检测强度为C25，则乙方应承担返工、修复费用。3.工程变更未按约定程序进行：乙方未按合同约定程序进行工程变更，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。示例：合同约定工程变更需经甲方同意，乙方未取得甲方同意擅自变更工程，则乙方应承担违约责任。4.安全事故：乙方在工程过程中发生重大安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：工程现场发生火灾，造成甲方财产损失，乙方应赔偿甲方损失。5.第三方违约：第三方在履行合同过程中违约，按照本合同第九条和第十条的规定承担相应责任。示例：监理单位未按约定进行监理，导