2025年度海上风电场施工合同费用测算方法

2025年度海上风电场施工合同费用测算方法本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________鉴于甲方具备海上风电场施工能力，乙方拟委托甲方进行海上风电场施工，双方经友好协商，就海上风电场施工合同费用测算方法达成如下协议：一、合同范围（1）海上风电场基础桩施工；（2）海上风电场风机安装；（3）海上风电场电气设备安装；（4）海上风电场监控系统安装；（5）海上风电场配套设施建设。二、费用测算方法2.1费用测算依据：（1）国家及地方相关政策、法规；（2）行业收费标准；（3）甲方施工方案及施工组织设计；（4）乙方提供的工程量清单。2.2费用组成：（1）直接费用：包括人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费等；（2）间接费用：包括企业管理费、利润、风险费等。2.3费用测算方法：（1）直接费用测算：人工费：根据甲方施工方案及施工组织设计，结合国家及地方相关政策、法规，测算出各工种的人工费。材料费：根据甲方施工方案及施工组织设计，结合市场行情，测算出各类材料的价格及用量。机械使用费：根据甲方施工方案及施工组织设计，结合市场行情，测算出各类机械的租赁费用及使用时间。施工用水电费：根据甲方施工方案及施工组织设计，结合实际用水用电量，测算出施工用水电费。（2）间接费用测算：企业管理费：根据甲方实际情况，测算出企业管理费。利润：根据行业收费标准及甲方实际情况，测算出利润。风险费：根据甲方实际情况及市场行情，测算出风险费。2.4费用调整：（1）如国家及地方相关政策、法规发生变化，导致合同费用发生变动，双方应协商调整合同费用；（2）如市场行情发生变化，导致材料、机械租赁费用等发生变动，双方应协商调整合同费用；（3）如乙方提供的工程量清单与实际工程量存在较大差异，导致合同费用发生变动，双方应协商调整合同费用。三、合同履行3.1甲方应按照合同约定，按时、按质、按量完成海上风电场施工任务。3.2乙方应按照合同约定，按时支付合同款项。3.3双方应积极配合，共同解决施工过程中出现的问题。四、违约责任4.1甲方未按合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。4.2乙方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任，支付违约金。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。6.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________附件：1.甲方施工方案及施工组织设计；2.乙方提供的工程量清单。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。（1）工程监理单位；（2）工程设计单位；（3）工程检测单位；（4）工程咨询单位；（5）其他为合同履行提供专业服务的第三方。二、第三方介入条件2.1第三方介入应经甲乙双方协商一致，并在合同中明确约定。2.2第三方介入前，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件，包括但不限于：（1）具备相关领域的专业知识和技能；（2）具备独立承担法律责任的能力；三、第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同目标未能实现或造成损失的，应承担相应的责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括：（1）直接经济损失；（2）因第三方原因导致的工期延误；（3）因第三方原因导致的合同违约金。（1）第三方服务内容的重要性；（2）第三方服务可能产生的风险；（3）第三方服务可能带来的潜在收益。四、第三方权利与义务4.1第三方权利：（1）根据合同约定，获得相应的服务费用；（2）在合同履行过程中，享有知情权、参与权、监督权；（3）在合同履行过程中，有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。4.2第三方义务：（1）按照合同约定，提供专业、高效的服务；（2）对合同履行过程中获取的甲乙双方信息保密；（3）在合同履行过程中，发现甲乙双方违约行为，应及时通知甲乙双方；（4）按照合同约定，承担相应的责任。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间为委托与被委托关系；（2）第三方应服从甲乙双方的管理和监督；（3）第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。5.2第三方与合同其他相关方的划分说明：（1）第三方与合同其他相关方（如供应商、分包商等）之间的关系，由合同其他相关方自行约定；（2）第三方在合同履行过程中，如需与其他相关方进行合作，应取得甲乙双方的同意；（3）第三方与其他相关方之间的争议，由双方自行协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。六、第三方变更与退出6.1第三方变更：（1）如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并在合同中予以明确；（2）第三方变更后，原第三方权利义务由变更后的第三方继承。6.2第三方退出：（1）第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前向甲乙双方书面告知；（2）第三方退出后，其权利义务由甲乙双方协商解决；（3）第三方退出后，甲乙双方应继续履行合同，确保合同目标的实现。七、违约责任7.1第三方未按合同约定履行义务，导致合同目标未能实现或造成损失的，应承担相应的违约责任。7.2第三方违约责任的承担方式：（1）赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失；（2）支付违约金；（3）承担其他违约责任。八、争议解决8.1第三方与其他各方的争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。8.2第三方与甲乙双方的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。九、其他9.1本合同中关于第三方介入的修正条款，为本合同不可分割的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方施工方案及施工组织设计要求：（1）详细描述施工方案，包括施工工艺、施工顺序、施工进度等；（2）明确施工组织设计，包括人员配置、设备配置、材料配置等；（3）附上相关图纸和设计文件。说明：甲方施工方案及施工组织设计是合同履行的重要依据，乙方需对此进行审核，确保施工方案的合理性和可行性。2.乙方提供的工程量清单要求：（1）详细列出工程量清单，包括项目名称、数量、单位、单价等；（2）工程量清单应与实际工程量相符；（3）工程量清单应附上相关图纸和设计文件。说明：乙方提供的工程量清单是合同费用测算的基础，甲方需对此进行审核，确保工程量清单的准确性和完整性。3.第三方资质证明文件要求：（1）第三方应提供其营业执照、资质证书等相关证明文件；（2）证明文件应真实、有效，且在有效期内。说明：第三方资质证明文件是确保第三方具备相应能力的重要依据，甲乙双方需对此进行审核。4.第三方服务合同要求：（1）明确第三方服务内容、服务期限、服务费用等；（2）合同条款应合法、合规；（3）合同应经甲乙双方签字盖章。说明：第三方服务合同是明确第三方服务内容和服务要求的法律文件，甲乙双方需对此进行审核。5.工程变更记录要求：（1）详细记录工程变更的原因、内容、影响等；（2）变更记录应经甲乙双方签字确认。说明：工程变更记录是合同履行过程中可能出现的变更情况的记录，甲乙双方需对此进行审核。6.工程验收报告要求：（1）详细记录工程验收结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等；（2）验收报告应经甲乙双方签字确认。说明：工程验收报告是工程完工后，确保工程质量的重要文件，甲乙双方需对此进行审核。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按合同约定完成施工任务，导致工期延误。责任认定：甲方应承担工期延误的违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。示例：如因甲方原因导致工期延误一个月，甲方应赔偿乙方相应的违约金。（2）施工质量不符合合同约定。责任认定：甲方应承担施工质量不合格的违约责任，修复不合格部分，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：如因甲方施工质量问题导致风机无法正常运行，甲方应负责修复，并赔偿乙方相应的损失。2.乙方违约行为及责任认定（1）未按合同约定支付款项。责任认定：乙方应承担未按合同约定支付款项的违约责任，支付违约金。示例：如乙方未按合同约定支付工程款，应支付相应的违约金。（2）提供虚假工程量清单。责任认定：乙方应承担提供虚假工程量清单的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。示例：如乙方提供的工程量清单存在虚假信息，导致甲方多支付工程款，乙方应退还多支付的部分。3.第三