2025年度建筑工程施工合同争议解决机制协议-@-4

2025年度建筑工程施工合同争议解决机制协议4本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：________地址：________法定代表人：________乙方（业主方）：________地址：________法定代表人：________鉴于甲方为________项目施工方，乙方为该项目的业主方，双方经友好协商，就2025年度建筑工程施工合同的争议解决机制达成如下协议：第一条争议解决方式1.1双方同意在履行2025年度建筑工程施工合同过程中发生的争议，应本着友好协商的原则予以解决。1.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二条争议解决程序2.1双方应进行友好协商，协商期限为______日。2.2如协商不成，任何一方均可向对方发出争议解决通知，通知内容应包括争议事由、要求及协商未果的事实。2.3接到争议解决通知后，另一方应在______日内给予书面答复。2.4如双方在争议解决期限内未能达成一致意见，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三条争议解决费用3.1双方应承担各自的诉讼费用，包括但不限于律师费、证人费用等。3.2双方同意，争议解决过程中产生的其他费用，如鉴定费、勘验费等，由败诉方承担。第四条其他约定4.1本协议作为2025年度建筑工程施工合同的一部分，具有同等法律效力。4.2本协议自双方签字盖章之日起生效。4.3本协议未尽事宜，按2025年度建筑工程施工合同及相关法律法规执行。4.4本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：________乙方（业主方）：________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正5.1第三方定义5.1.1本合同中所称第三方，是指任何非甲乙双方的第三方机构或个人，包括但不限于仲裁机构、调解机构、鉴定机构、咨询机构等。5.1.2第三方应具备相应的资质和专业知识，能够独立、公正地处理争议。5.2第三方介入的条件5.2.1双方在协商无果的情况下，任何一方均可向第三方提出介入申请。（1）争议事由；（2）双方协商未果的事实；（3）请求第三方介入的具体事项；（4）双方对第三方介入费用的分担意见。5.3第三方介入程序（1）第三方收到申请后，应在______日内对申请进行审查，确认是否符合介入条件；（2）第三方审查确认后，应及时通知双方，并告知介入的具体安排；（3）第三方在介入过程中，应保持中立，对争议双方提供必要的协助；（4）第三方应根据争议的具体情况，提出解决方案或建议。5.4第三方责任限额5.4.1第三方在介入过程中，因其过错导致争议解决结果错误的，应承担相应的法律责任。5.4.2第三方的责任限额由双方在合同中约定，但不得超过其收取的介入费用。5.5第三方费用5.5.1第三方介入费用由双方按照约定的比例分担。（1）第三方工作人员的劳务费；（2）第三方进行鉴定、勘验等产生的费用；（3）第三方提供的咨询服务费用；（4）第三方因介入而产生的其他合理费用。5.6第三方与其他各方的关系5.6.1第三方介入争议解决过程中，与甲乙双方的关系为独立第三方，不代表任何一方的利益。5.6.2第三方在介入过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得泄露任何一方的商业秘密。5.6.3第三方在介入过程中，如发现甲乙双方存在违法行为，有权向有关机关报告。5.7第三方介入的终止5.7.1争议双方达成一致意见，或第三方认为争议已得到合理解决时，第三方介入程序终止。5.7.2第三方介入程序终止后，第三方应向双方提交书面报告，说明介入过程和结果。5.8本合同第五条的适用5.8.1本部分条款未尽事宜，仍适用本合同第五条的相关规定。5.8.2本部分条款与第五条的规定不一致时，以本部分条款为准。5.9本部分条款的效力5.9.1本部分条款作为本合同争议解决机制协议的附加条款，与主合同具有同等法律效力。5.9.2本部分条款自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《2025年度建筑工程施工合同》详细要求和说明：本附件为甲乙双方签订的建筑工程施工合同，包括工程范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任等具体条款。2.《工程量清单》详细要求和说明：本附件列明工程项目的具体工程量，包括分部分项工程量、材料用量、设备用量等，用于计算工程款。3.《施工图纸及技术规范》详细要求和说明：本附件包含工程项目的施工图纸、设计图纸及技术规范，用于指导施工过程。4.《施工组织设计》详细要求和说明：本附件为施工方编制的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、资源配置等。5.《工程进度报告》详细要求和说明：本附件为施工方定期提交的工程进度报告，包括工程完成情况、存在问题及解决方案等。6.《工程验收报告》详细要求和说明：本附件为工程验收合格后的报告，包括验收时间、验收结果、验收人员等信息。7.《工程变更单》详细要求和说明：本附件记录工程实施过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更费用等。8.《工程款支付凭证》详细要求和说明：本附件为工程款支付的相关凭证，包括付款时间、付款金额、付款方式等。9.《争议解决协议》详细要求和说明：本附件为甲乙双方就争议解决机制达成的协议，包括争议解决方式、程序、费用等。10.《第三方介入协议》详细要求和说明：本附件为甲乙双方与第三方就争议解决达成的协议，包括第三方介入的条件、程序、费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定的时间提供施工图纸及技术规范。责任认定标准：甲方应承担因图纸及规范提供延误造成的工期延误和额外费用。示例说明：若甲方未在合同约定的时间内提供图纸，导致工期延误一个月，则甲方应赔偿乙方相应的工期延误费用。2.违约行为：乙方未按合同约定的时间支付工程款。责任认定标准：乙方应承担因付款延误造成的利息损失和施工方停工损失。示例说明：若乙方未在合同约定的时间内支付工程款，导致施工方停工一周，则乙方应支付相应的利息损失和停工损失。3.违约行为：施工方未按合同约定的质量标准完成工程。责任认定标准：施工方应承担因质量问题造成的返工、修复费用及延误的工期。示例说明：若施工方完成的工程不符合合同约定的质量标准，导致返工一个月，则施工方应承担相应的返工费用和工期延误损失。4.违约行为：第三方在介入过程中出现重大失误，导致争议解决结果错误。责任认定标准：第三方应承担因其失误造成的损失，包括赔偿双方的经济损失和名誉损失。示例说明：若第三方在仲裁过程中出现重大失误，