2025年度建筑工程施工索赔处理细则合同

2025年度建筑工程施工索赔处理细则合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______鉴于甲方为乙方提供建筑工程施工服务，为确保施工过程中索赔处理的规范性和公正性，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1本合同标的为甲方在_______（工程名称）项目中，按照乙方要求提供的建筑工程施工服务。二、施工期限2.1本合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。三、施工质量3.1甲方应按照国家有关建筑工程施工质量标准，确保工程质量达到合同约定要求。3.2乙方有权对施工过程进行监督检查，甲方应予以配合。四、工程款支付4.1乙方按照合同约定，在工程进度达到约定节点后，向甲方支付相应工程款。4.2甲方应在收到乙方支付工程款后，及时提供相应的工程进度报告和发票。五、施工索赔处理5.1.1索赔范围：因不可抗力、设计变更、工程量增减、工期延误等原因，导致工程成本增加或工期延误的，甲方有权向乙方提出索赔。5.1.2索赔程序：甲方应在发现索赔事项后_______日内，向乙方提出书面索赔报告，并附相关证明材料。5.1.3索赔金额：索赔金额应按照实际发本和工期延误天数计算。5.1.4索赔处理：乙方应在收到索赔报告后_______日内，对索赔事项进行核实，并答复甲方。5.1.5索赔争议：如双方对索赔处理有争议，可协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、违约责任6.1甲方未按合同约定完成施工任务的，应向乙方支付违约金，违约金为_______。6.2乙方未按合同约定支付工程款的，应向甲方支付违约金，违约金为_______。七、其他约定7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。8.1本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________附件：1.工程施工合同2.工程量清单3.施工图纸4.施工组织设计5.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本合同所指的第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行、提供专业服务或进行争议解决的独立第三方机构或个人。（1）监理机构：负责对工程施工过程进行监督、检查和验收的第三方机构。（2）造价咨询机构：提供工程造价咨询、审计和评估服务的第三方机构。（3）法律服务机构：提供法律咨询、代理诉讼等法律服务的第三方机构。（4）其他专业服务机构：根据合同需要，经甲乙双方同意的其他第三方机构。二、第三方介入的适用范围（1）合同履行过程中出现争议，双方无法达成一致意见。（2）需要第三方机构提供专业服务，如工程造价咨询、审计等。（3）合同履行过程中出现不可抗力、设计变更等情况，需要第三方机构进行评估和确认。三、第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。3.2甲乙双方应向第三方提供与本合同履行相关的必要资料和证明。3.3第三方应在收到甲乙双方提供的资料后，按照合作协议的规定开展相关工作。四、第三方的责任限额4.1第三方在介入本合同履行过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。4.2第三方在介入本合同履行过程中，因违反合作协议或法律法规造成的损失，由第三方自行承担。4.3第三方在介入本合同履行过程中，因甲乙双方原因造成的损失，由甲乙双方按照合同约定承担相应责任。五、第三方的权利和义务5.1第三方的权利：（1）根据合作协议，独立开展相关工作。（2）要求甲乙双方提供必要资料和证明。（3）在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和检查。5.2第三方的义务：（1）按照合作协议的规定，公正、客观、及时地开展相关工作。（2）保守甲乙双方的商业秘密。（3）在合同履行过程中，发现甲乙双方有违反法律法规或合作协议的行为，应及时报告。六、第三方与其他各方的划分说明6.1第三方在介入本合同履行过程中，与甲乙双方的关系为合作关系，而非代理或委托关系。6.2第三方在介入本合同履行过程中，不承担甲乙双方的责任，也不享有甲乙双方的权利。6.3第三方在介入本合同履行过程中，其行为仅代表自身，不代表甲乙双方。6.4第三方在介入本合同履行过程中，其责任和义务仅限于合作协议的约定。七、第三方介入的终止7.1第三方介入的终止，需经甲乙双方书面同意。7.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同和合作协议的规定，继续履行合同义务。七、其他7.1本合同中关于第三方介入的修正条款，为本合同不可分割的一部分。7.2本合同中关于第三方介入的修正条款，自双方签字盖章之日起生效。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________附件：1.第三方合作协议2.第三方资质证明3.第三方责任限额协议4.其他相关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工合同：详细记载甲乙双方的权利义务、工程范围、施工期限、质量要求、工程款支付方式等。2.工程量清单：列明工程项目的具体内容和数量，为工程款支付提供依据。3.施工图纸：包含工程项目的平面图、立面图、剖面图等，为施工提供技术指导。4.施工组织设计：阐述施工过程中的组织架构、施工顺序、施工方法、安全措施等。5.第三方合作协议：详细约定第三方介入的职责、权利、义务、责任限额等。6.第三方资质证明：证明第三方具备从事相关工作的资格和能力。7.第三方责任限额协议：明确第三方在介入本合同履行过程中，因自身原因造成的损失的责任限额。8.索赔报告：详细记录索赔事项、索赔金额、索赔依据等。10.工程款支付凭证：证明已支付工程款的凭证。11.工程验收报告：记录工程项目的验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。12.其他相关文件：包括但不限于设计变更通知、工程洽商记录、质量事故处理报告等。说明要求：1.所有附件均需为原件或经甲乙双方认可的复印件。2.附件内容应真实、完整、清晰，与合同内容相符。3.附件应由甲乙双方签字盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按合同约定完成施工任务，导致工期延误。施工质量不符合合同约定，造成损失。未按合同约定支付工程款。（2）乙方违约：未按合同约定支付工程款。未按合同约定提供施工图纸和资料。未按合同约定验收工程。2.责任认定标准：（1）甲方违约：工期延误：按合同约定，甲方应承担相应的违约金。施工质量：甲方应承担因施工质量不符合合同约定而造成的损失。未支付工程款：甲方应按合同约定支付逾期付款的违约金。（2）乙方违约：未支付工程款：乙方应按合同约定支付逾期付款的违约金。未提供施工图纸和资料：乙方应承担因未提供施工图纸和资料造成的损失。未验收工程：乙方应按合同约定验收工程，对不符合合同约定的工程有权要求返工或赔偿损失。示例说明：1.甲方因设计变更导致工期延误，延误工期为30天。根据合同约定，甲方应承担每日10000元的违约金，共计300000元。2.乙方未按合同约定支付工程款，逾期30天。根据合同约定，乙方应支付每日10000元的违约金，共计300000元。合同