2025年度建筑防水工程质量保证与保险合同

2025年度建筑防水工程质量保证与保险合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：合同编号：_______甲方（施工单位）：_______乙方（业主方）：_______合同签订日期：_______合同生效日期：_______合同终止日期：_______一、合同标的1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______二、工程质量保证1.甲方保证按照国家有关建筑防水工程的相关法律法规和标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。2.甲方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程质量达到合同约定的标准。3.甲方在施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，不得擅自修改设计图纸和施工规范。4.甲方应建立健全质量管理体系，对施工过程中发现的质量问题及时整改，确保工程质量。5.甲方在工程验收合格后，对工程进行保修，保修期为_______年。三、工程保险1.乙方在合同签订前，应购买建筑工程一切险和第三者责任险，并将保险单复印件提交甲方。2.保险金额应不低于合同总价款的_______%。3.保险期限应与合同工期一致，自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。4.乙方应在保险合同生效后，将保险单复印件提交甲方，甲方应予以备案。四、工程款支付1.工程款支付方式：_______2.甲方应在工程进度达到合同约定节点后，按照合同约定比例支付工程款。3.甲方在收到乙方提交的工程款支付申请及相关资料后，应在_______个工作日内支付工程款。五、违约责任1.甲方未按合同约定完成工程，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：赔偿损失、延长工期等。2.乙方未按合同约定支付工程款，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、解除合同等。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（施工单位）：________________乙方（业主方）：________________甲方（施工单位）法定代表人（或授权代表）：________________乙方（业主方）法定代表人（或授权代表）：________________见证人：_______________________年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.工程监理单位：对工程施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。2.工程造价咨询机构：提供工程量清单、造价咨询等服务。3.工程质量检测机构：对工程进行质量检测，确保工程质量达到合同要求。4.保险经纪公司：协助乙方办理工程保险，提供保险咨询等服务。5.中介机构：协助甲方与乙方进行合同谈判、签订等事宜。6.其他第三方：根据合同履行需要，经甲乙双方同意的其他介入主体。二、第三方责权利划分1.第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。（1）获取与合同履行相关的必要信息；（2）对工程质量、进度、造价等进行监督检查；（3）根据合同约定，提出整改意见或建议；（4）在合同履行过程中，享有必要的知情权、参与权。（1）严格按照合同约定，履行监督检查职责；（2）对监督检查中发现的问题，及时向甲乙双方报告；（3）对合同履行过程中出现的问题，协助甲乙双方进行协商解决；（4）保守合同履行过程中的商业秘密。三、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致工程质量不符合合同要求，应承担相应的责任。（1）工程质量检测机构：对检测项目负责，如检测报告存在虚假、错误，赔偿金额不超过检测费用的_______%。（2）工程造价咨询机构：对造价咨询结果负责，如咨询结果存在虚假、错误，赔偿金额不超过造价咨询费用的_______%。（3）其他第三方：根据合同约定，承担相应的责任。四、第三方介入程序1.甲乙双方同意引入第三方时，应提前_______个工作日书面通知对方。2.双方共同协商确定第三方介入事宜，包括第三方类型、职责、权利义务等。3.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方权责。4.第三方介入期间，甲乙双方应继续履行本合同的各项条款。五、第三方介入后的合同履行1.第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方履行监督检查等职责。2.第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方违反合同约定，有权要求其整改。3.第三方在履行职责过程中，如发现工程质量、进度、造价等问题，应及时向甲乙双方报告，并协助双方进行协商解决。4.第三方介入期间，如甲乙双方协商一致，可对合同内容进行调整。六、第三方介入后的争议解决1.第三方介入后，如甲乙双方对合同履行产生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（施工单位）：________________乙方（业主方）：________________甲方（施工单位）法定代表人（或授权代表）：________________乙方（业主方）法定代表人（或授权代表）：________________见证人：_______________________年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工合同：详细记载甲乙双方的权利义务、工程范围、工期、质量标准、付款方式等内容。2.工程设计图纸：包括建筑平面图、立面图、剖面图、结构图、设备图等。3.工程施工方案：包括施工工艺、施工顺序、施工组织设计、施工进度计划等。4.工程量清单：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。5.工程造价咨询报告：由工程造价咨询机构出具，包括工程量清单、造价计算、造价分析等内容。6.工程质量检测报告：由工程质量检测机构出具，包括检测项目、检测方法、检测结果等内容。7.工程验收报告：由甲乙双方共同签署，确认工程符合合同要求。8.工程保险单：包括建筑工程一切险和第三者责任险的保险单。9.甲方资质证明：包括营业执照、安全生产许可证、资质证书等。10.乙方资质证明：包括营业执照、安全生产许可证、资质证书等。11.第三方合作协议：包括第三方类型、职责、权利义务等。12.违约金支付凭证：包括支付违约金的银行转账记录、支票等。13.争议解决相关文件：包括协商记录、调解协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按合同约定完成工程，导致工期延误；施工过程中出现质量问题，未及时整改；未按合同约定支付工程款；擅自修改设计图纸和施工规范。（2）乙方违约行为：未按合同约定支付工程款；擅自变更工程范围、规模或质量标准；未按时进行工程验收；未按时办理工程保险。（3）第三方违约行为：未按合同约定履行监督检查职责；提供虚假、错误的检测报告或造价咨询报告；未保守合同履行过程中的商业秘密。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：工期延误：甲方应承担违约金，违约金按每日合同总价款的_______%计算。质量问题：甲方应承担修复费用，修复费用按实际发生费用计算。未支付工程款：甲方应承担违约金，违约金按每日合同总价款的_______%计算。擅自修改设计图纸和施工规范：甲方应承担由此产生的全部费用。（2）乙方违约责任：未支付工程款：乙方应承担违约金，违约金按每日合同总价款的_______%计算。变更工程范围、规模或质量标准：乙方应承担由此产生的全部费用。未按时进行工程验收：乙方应承担违约金，违约金按每日合同总价款的_______%计算。未按时办理工程保险：乙方应承担由此产生的全部费用。（3）第三方违约责任：未按合同约定履行监督检查职责：第三方应承担由此产生的全部费用。提供虚假、错误的检测报告或造价咨询报告：第三方应承担由此产生的全部费用。未保守合同履行过程中的商业秘密：第三方应承担相应的法律责任。示例说明：1.甲方未按合同约定完成工程，导致工期延误30天。根据合同约定，甲方应承担违约金，违约金为每日合同总价款的0.5%，共计_______元。2.乙方未按时支付工程款，逾期30天。根据合同约定，乙方应承担违约金，违约金为每日合同总价款的0.5%，共计_______元。3.第三方提供的检测报告存在虚假内容，导致工程质量问题。根据合同约定，第三方